Резолютивная часть решения от 11 июня 2024 г. по делу № А48-4396/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

дело № А48–4396/2024

город Орёл 11 июня 2024 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи О.И. Лазутиной, рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилстрой-Инвест» (302016, г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 45, пом. 129, ОГРН 1075752002314, ИНН 5752043909) к муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла» (302028, г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 7, помещ. 53, помещ. 60, ОГРН 1215700003661, ИНН 5753075950) о взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилстрой-Инвест» неустойку за период с 16 февраля 2024 года по 10 апреля 2024 года в размере 2 618 278,67 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 36 091 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилстрой-Инвест» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6009 руб., на что выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья О.И. Лазутина