СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 сентября 2019 г. по делу № А40-81178/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7596_23299234

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-81178/19

89-493

27.08.2019 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. протокол судебного заседания вел помощник судьи Грачев М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ОГРН: 1027739456084, ИНН: 7717127211) к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альпстрой» (ОГРН: 1066167030170, ИНН: 6167086327)

о взыскании неустойки в размере 41 791 379 руб. 16 коп., госпошлину в размере 200 000 руб.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

в судебное заседание явились: от истца: Игнатова А.В. по дов от 22.12.2017г. от ответчика: Мироненко Н.С. по дов от 09.01.2019г.

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Альпстрой» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп., госпошлину в размере 137 466 (сто тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 69 коп.

В остальной части иска отказать.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» из дохода федерального бюджета госпошлину в размере 62 533 (шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать три) руб. 31 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.А. Акименко