Решение от 11 марта 2025 г. по делу № А47-21070/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А47-21070/2024
г. Оренбург
12 марта 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2025 года

В полном объеме решение изготовлено 12 марта 2025 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Пархомы С.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бочаровой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Бастион», г.Санкт-Петербург (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «Оренбургнефть», Оренбургская область, г. Бузулук (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 584 819 руб. 69 коп. (требование с учетом уточнения),

при участии представителей:

от истца: ФИО1, доверенность от 28.01.2025, диплом, паспорт, участвует в судебном заседании с использованием системы веб - конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 07.10.2024, диплом, паспорт.

Общества с ограниченной ответственностью «Бастион» (далее – истец, ООО «Бастион») обратилось в арбитражный суд к акционерному обществу «Оренбургнефть» (далее – ответчик, АО «Оренбургнефть») о взыскании 11 757 619 руб. 25 коп., в том числе: 10 570 032 руб. 85 коп. основной долг по договору подряда №7700023/2427Д от 11.09.2023, №7700023/1308Д от 16.06.2023, 1 187 586 руб. 40 коп. неустойка, с продолжением начисления неустойки на сумму основного долга по день фактической оплаты задолженности.

Ответчик в судебном заседании и письменном отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения исковых требований, указал, что им до обращения истца в суд с настоящим иском произведена оплата задолженности по спорным договорам подряда на общую сумму 4 302 739 руб. 22 коп. (в том числе произведен односторонний зачет на сумму 100 000 руб. в порядке ст.410 ГК РФ); с учетом произведенных платежей, задолженность за ответчиком по состоянию на 23.12.2024 составляет 7 206 697 руб. 62 коп.:

-по договору № 7700023/1308Д от 16.06.2023 в размере 2 975 147, 09 руб., в том числе, 120 436,53 руб.- отложенный платеж;

- по договору № 7700023/2427Д от 11.09.2023 в размере 4 231 550, 53 руб., в том числе, 224 846,57 руб.- отложенный платеж.

Выплата гарантийного удержания (отложенный платеж) по спорным договорам не может быть произведена, т.е. для оплаты необходимо соблюдение следующих условий договоров: подписание формы КС-14, предоставление Банковской гарантии на отложенный платеж (п. 22.2, п. 22.3 договоров); требование о взыскании неустойки является неправомерным, поскольку обществом произведена частичная оплата по договорам до подачи иска в суд.

Представитель истца заявил ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать с ответчика неустойку в размере 1 584 819 руб. 69 коп., в том числе:

- 801 340,80 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 1, 2 от 30.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 30.04.2024, за период просрочки оплаты 02.07.2024 – 31.01.2025,

- 192 536,78 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024, справке о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024, за период просрочки оплаты 13.08.2024 – 10.10.2024,

- 590 942,11 руб. по договору подряда № 7700023/1308Д от 16.06.2023 по актам приемки выполненных работ № 2 от 10.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024, за период просрочки оплаты 11.06.2024– 31.01.2025.

Ответчик не возражал против удовлетворения указанного ходатайства.

Судом в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, иск рассматривается о взыскании неустойки в размере 1 584 819 руб. 69 коп.

Представитель истца поддержал уточненное исковое заявление.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований

Ходатайств о необходимости предоставления дополнительных доказательств сторонами не заявлено, в связи с чем, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Бастион» (подрядчик) и акционерным обществом «Оренбургнефть» (заказчик) заключен договор подряда №7700023/2427Д от 11.09.2023 на выполнение работ по строительству Объекта "Строительство РВС-2000 №2 на «Ольховской» ДНС; Техническое перевооружение РВС-5000 №5 на «Никольской» УПСВ" и № 7700023/1308Д от 16.06.2023 на выполнение работ по строительству Объекта Техническое перевооружение РВС-5000 №7 на Бобровской УПН.

По условиям пункта 2.1 договоров подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим заданием и передать завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Исходя из содержания пункта 6.1.1 договоров, приемка выполненных работ производится по законченным этапам Работ по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этапность работ определяется сторонами в Приложении №4.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.1.1 договоров оплата выполненных Работ производится Заказчиком после предоставления подрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст.13 договора и подписания в соответствии со ст6 договора актов о приемке выполненных работ не ранее 45 (сорока пяти) календарных, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней.

Как указывает истец и следует из материалов дела, по договору № 7700023/2427Д от 11.09.2023 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ № 1 и № 2 от 30.04.2024, справка о стоимости выполненных работ № 1 от 30.04.2024 за период с 01.04.2024 по 30.04.2024; акты о приемке выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024 и справка о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024 за период с 01.06.2024 по 10.06.2024.

По договору №7700023/1308Д от 16.06.2023 сторонами подписаны акт о приемке выполненных работ № 2 от 10.04.2024, справка о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024 за период с 01.04.2024 по 10.04.2024.

Ответчик оплатил задолженность за выполненные работы, допустив просрочку оплаты.

В силу условий Приложений № 7 к Договорам предусмотрена повышенная санкция для Заказчика в случае задержки сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате - 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы (п.п. 1.2. Приложений № 7 к Договорам).

31.01.2025 ответчиком осуществлена оплата основной задолженности по договору №7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам №№1, 2 от 30.04.2024 в размере 4 006 703,96 руб., что соответствует сумме задолженности за вычетом гарантийного удержания 3 % в соответствии с условиями п. 22.2.1, п. 22.2.2 договора.

По договору №7700023/2427Д от 11.09.2023 по Актам о приемке выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024 и Справке о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024 за период с 01.06.2024 по 10.06.2024 на общую сумму 3 364 263,12 руб. сумма задолженности с учетом гарантийного удержания составит – 3 263 335,23 руб. Срок оплаты - 12.08.2024 (последний день срока с учетом положений ст. 193 ГК РФ), следовательно первый период нарушения обязательства по оплате для целей исчисления повышенной санкции в соответствии с условиями п.п. 23.4. Договоров истек 11.09.2024 (последний день срока). Оплата задолженности произведена 10.10.2024.

По договору №7700023/1308Д от 16.06.2023 по Акту о приемке выполненных работ № 2 от 10.04.2024, Справке о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024 за период с 01.04.2024 по 10.04.2024 на сумму 3 046 093,36 руб., размер задолженности с учетом гарантийного удержания составляет 2 954 710,56 руб. – 10.06.2024 (последний день срока с учетом ст. 193 ГК РФ), следовательно первый период нарушения обязательства по оплате для целей исчисления повышенной санкции в соответствии с условиями п.п. 23.4. договоров истек 10.07.2024 (последний день срока).

Поскольку ответчиком нарушены обязательства по оплате выполненных работ в установленный срок, истец в соответствии с п.п. 1.2. Приложений № 7 к Договорам начислил неустойку в размере 1 584 819 руб. 69 коп., в том числе:

- 801 340,80 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 1, 2 от 30.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 30.04.2024, за период просрочки оплаты 02.07.2024 – 31.01.2025,

- 192 536,78 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024, справке о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024, за период просрочки оплаты 13.08.2024 – 10.10.2024,

- 590 942,11 руб. по договору подряда № 7700023/1308Д от 16.06.2023 по актам приемки выполненных работ № 2 от 10.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024, за период просрочки оплаты 11.06.2024– 31.01.2025, которую просит взыскать в судебном порядке.

Заслушав пояснения истца и ответчика, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Проанализировав спорные договоры, суд пришел к выводу о том, что возникшие между сторонами правоотношения возникли из договора, который по своей правовой природе является договором строительного подряда и регулируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Поскольку исследуемые договоры содержат все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствуют требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, подписаны сторонами, а также учитывая осуществление действий по фактическому выполнению договорных обязательств, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договоров у суда не имеется. Действительность договоров сторонами не оспаривается.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача по акту результата работ заказчику и принятие его последним (ст. 702, 711, 720, п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (ч. 2 ст.9, ч. 1 ст. 41 АПК РФ).

Факт выполнения работ по спорным договорам подряда подтверждается предоставленными истцом в материалы дела актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ, подписанными истцом и ответчиком без возражений и замечаний.

Сумма основного долга ответчиком оплачена в полном объеме.

Нарушение сроков оплаты послужило основанием для предъявления истцом ко взысканию с ответчика неустойки в соответствии с п.п. 1.2. Приложений № 7 к Договорам в размере 1 584 819 руб. 69 коп., в том числе:

- 801 340,80 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 1, 2 от 30.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 30.04.2024, за период просрочки оплаты 02.07.2024 – 31.01.2025,

- 192 536,78 руб. по договору подряда № 7700023/2427Д от 11.09.2023 по актам приемки выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024, справке о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024, за период просрочки оплаты 13.08.2024 – 10.10.2024,

- 590 942,11 руб. по договору подряда № 7700023/1308Д от 16.06.2023 по актам приемки выполненных работ № 2 от 10.04.2024, справке о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024, за период просрочки оплаты 11.06.2024– 31.01.2025.

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу условий Приложений № 7 к Договорам предусмотрена повышенная санкция для Заказчика в случае задержки сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате - 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы (п.п. 1.2. Приложений № 7 к Договорам).

Поскольку к моменту составления уточненного искового заявления основания для выплаты гарантийного удержания, предусмотренные п. 22.2.2. договора №7700023/2427Д от 11.09.2023 не наступили, следовательно расчет неустойки подлежит осуществлять с суммы задолженности в размере 4 006 703,96 руб. за период с 02.07.2024 по 31.01.2025 включительно, но не более 20 % от своевременно не оплаченной суммы, т.е. не более 801 340,80 руб.

Таким образом, размер неустойки с первого дня просрочки – с 02.07.2024 по дату оплаты задолженности – 31.01.2025 включительно, составляет 857 434,65руб., что превышает 20 % от суммы задолженности, следовательно неустойка за просрочку оплаты составляет 801 340,80 руб.

По Договору №7700023/2427Д от 11.09.2023 по Актам о приемке выполненных работ №№ 3, 4, 5, 6 от 10.06.2024 и Справке о стоимости выполненных работ № 3 от 10.06.2024 за период с 01.06.2024 по 10.06.2024 на общую сумму 3 364 263,12 руб. сумма задолженности с учетом гарантийного удержания составит – 3 263 335,23 руб. Срок оплаты - 12.08.2024г. (последний день срока с учетом положений ст. 193 ГК РФ), следовательно первый период нарушения обязательства по оплате для целей исчисления повышенной санкции в соответствии с условиями п.п. 23.4 Договоров истек 11.09.2024 (последний день срока).

Оплата задолженности произведена 10.10.2024.

Таким образом, начисление неустойки за просрочку оплаты работ стоимостью 3 263 335,23 руб., сданных по данным актам, следует рассчитывать в размере 0,1 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20 % от своевременно не оплаченной суммы 3 263 335,23 руб., т.е. не более 652 667,05 руб. с первого дня просрочки – с 13.08.2024 по дату фактической оплаты 10.10.2024 включительно (59 дней).

Размер неустойки составит 192 536,78 руб., что не превышает 20 % от суммы задолженности.

По Договору № 7700023/1308Д от 16.06.2023 по Акту о приемке выполненных работ № 2 от 10.04.2024, Справке о стоимости выполненных работ № 2 от 10.04.2024 за период с 01.04.2024 по 10.04.2024 на сумму 3 046 093,36 руб., размер задолженности с учетом гарантийного удержания составляет 2 954 710,56 руб. – 10.06.2024 (последний день срока с учетом ст. 193 ГК РФ), следовательно первый период нарушения обязательства по оплате для целей исчисления повышенной санкции в соответствии с условиями п.п.23.4. Договоров истек 10.07.2024 (последний день срока).

С учетом зачета встречных обязательств по заявлению от 17.09.2024 на сумму 100 000 руб. и оплаты оставшейся суммы долга 31.01.2025 (235 дней) сумма неустойки за просрочку оплаты составит: 681 756,98 руб., что превышает максимальный предел в размере 20 %, следовательно неустойка подлежит взысканию в размере максимального предела - 590 942,11 руб.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и признан соответствующим условиям договора и требованиям законодательства.

Ответчиком данный расчет не оспорен, контррасчет не представлен.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине в сумме 72 545 руб. 00 коп. возлагаются на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу при принятии искового заявления к производству была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Оренбургнефть» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бастион» неустойку в сумме 1 584 819 руб. 69 коп.

Взыскать с акционерного общества «Оренбургнефть» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 72 545 руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдается взыскателю после вступления судебного акта в законную силу по его ходатайству в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья С.Т. Пархома