Резолютивная часть решения от 21 мая 2019 г. по делу № А76-7623/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-7623/2019
21 мая 2019 г.
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Мухлынина Л.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций», ОГРН 1027402332957, г. Челябинск

к обществу с ограниченной ответственностью «Институт Экспертиз», ОГРН 1147453004709, г. Челябинск

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требвоаний относительно предмета спора, Иванова Олега Викторовича и Карабинцева Дмитрия Анатольевича

о взыскании 64 057 616 руб. 02 коп.,

Руководствуясь ст.ст. 167-168, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт Экспертизы» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций» 46 962 910 руб. 58 коп. долга, неустойку в размере 11 396 470 руб. 29 коп., всего – 58 359 380 руб. 87 коп., а также 200 000 руб. расходов по уплате госпошлины.

Продолжить начисление неустойки с 06.03.2019 на сумму 46 962 910 руб. 58 коп. по 0,2% в день до фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Л.Д. Мухлынина