Резолютивная часть решения от 9 января 2019 г. по делу № А65-35160/2018Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 1692/2019-1202(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-35160/2018 г. Казань 09 января 2019 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ГКС", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Подрядчик", г. Белгород (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 004 470 руб. неустойки за просрочку поставки продукции по спецификации № 1 от 16.01.2017г. к договору № 499/2017 от 16.01.2017г., 55 890 руб. неустойки за просрочку поставки продукции по спецификации № 2 от 28.04.2017г. к договору № 499/2017 от 16.01.2017г., с участием: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 12.04.2018г., от ответчика – не явился, извещен. руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Подрядчик", г. Белгород (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ГКС", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 500 000 руб. неустойки за просрочку поставки продукции по спецификации № 1 от 16.01.2017г. к договору № 499/2017 от 16.01.2017г., 10 000 руб. неустойки за просрочку поставки продукции по спецификации № 2 от 28.04.2017г. к договору № 499/2017 от 16.01.2017г., 38 302 руб. расходов по госпошлине. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья В.В. Прокофьев Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Научно-производственное предприятие "ГКС", г.Казань (подробнее)Ответчики:ООО Проектно-Строительная Компания "Подрядчик", г. Белгород (подробнее)Судьи дела:Прокофьев В.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |