Решение от 19 декабря 2018 г. по делу № А66-10141/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(вынесено с перерывом в порядке статьи 163 АПК РФ)

Дело № А66-10141/2018
г.Тверь
19 декабря 2018 года


(резолютивная часть

объявлена 12.12.2018)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Нофал Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии представителей: истца – ФИО2, ответчика – ФИО3, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 04.12.2002)

к Акционерному обществу Строительная фирма «Тверьагрострой», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 26.08.2002)

о взыскании 6 089 154 руб. 88 коп.,

и встречному иску Акционерного общества Строительная фирма «Тверьагрострой», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 26.08.2002)

к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 04.12.2002)

неимущественный спор,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь», г.Тверь обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Акционерному обществу Строительная фирма «Тверьагрострой», г.Тверь, о взыскании 6 089 154 руб. 88 коп. задолженности по договору о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту от 29.03.2016 №ТОГ-Уп-Д-00173.

Определением от 6 ноября 2018 года к рассмотрению суда принято встречное исковое заявление о признании недействительным пункта 2.6.6 договора о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту от 29.03.2016 №ТОГ-Уп-Д-00173.

К началу судебного заседания от истца по первоначальному иску поступили письменные пояснения с дополнительными документами.

В судебном заседании представитель истца (по первоначальному иску) поддержала исковые требования в полном объеме, оспорил встречные исковые требования.

Представитель ответчика (по первоначальному иску) исковые требования оспорил, поддержала встречные исковые требования в полном объеме, заявил ходатайство о предоставлении дополнительного времени для урегулирования спора мирным путем.

Представитель истца (по первоначальному иску) возражал против удовлетворения указанного ходатайства.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела.

С учетом обстоятельств дела в судебном заседании объявлен перерыв до 17 час. 00 мин. 12 декабря 2018 года. Суд о перерыве в судебном заседании сообщил представителям лиц, участвующим в деле, а также разместил информацию на информационных экранах в здании суда и на официальном сайте Арбитражного суда Тверской области в сети Интернет, реквизиты АСТО в сети интернет: официальный сайт: http://tver.arbitr.ru. (Информационное письмо ВАС РФ от 19.09.2006г. №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ»)».

После перерыва судебное заседание продолжено.

За время перерыва от истца (ответчика по встречному иску) поступил письменный отзыв на встречное исковое заявление

Правовые позиции сторон по делу после перерыва не изменились.

Представителем ответчика (истца по встречному иску) представлены письменные дополнения к отзыву для приобщения к материалам дела.

Представленные документы приобщены судом к материалам дела.

Из материалов дела следует, что между АО СФ «Тверьагрострой» (Заявитель) и АО «Газпром газораспределение Тверь» (Исполнитель) заключен договор о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту от 29.03.2016 № ТОГ-Уп-Д-00173, согласно условиям которого Исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя «Комплекс жилой застройки» (далее - Объект), расположенного по адресу: <...> к принадлежащей Исполнителю на праве собственности сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в Технических условиях (Приложение № 1), а Заявитель обязался оплатить услуги по подключению.

В соответствии с пунктом 2.2мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка, принадлежащего Заявителю, осуществляются Заявителем, а мероприятия по подключению до границы земельного участка Заявителя осуществляются Исполнителем.

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что работы Исполнителя по созданию сети газораспределения (включая газопроводы-вводы) до точек подключения, предусмотренных настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства Заявителя могут выполняться Исполнителем с привлечением сторонних организаций.

В соответствии с условиями договора Исполнитель обязан выполнить проектные работы для создания сети газораспределения от точки подключения до точки на границе земельного участка Заявителя, определяемой на основании проекта (пункт 2.4.2), осуществить действия по созданию сети газораспределения от точки подключения до точки на границе земельного участка Заявителя, определяемой на основании проекта, (пункт 2.4.3), проверить выполнение Заявителем Технических условий о подключении с составлением и подписанием Сторонами Акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (Приложение № 2) (пункт 2.4.4), осуществить врезку построенных сетей газораспределения и газопотребления с одновременным пуском газа не позднее определяемого по договору дня подключения, но не ранее подписания Акта о готовности, указанного в пункте 2.4.4 договора (пункт 2.4.5).

В силу пункта 2.4.6 договора срок осуществления мероприятий по подключению устанавливается не позднее двух лет со дня поступления Исполнителю подписанного Заявителем экземпляра договора, если иное не следует из других условий договора.

Согласно пункту 2.5.3 Исполнитель вправене приступать к исполнению договора, а начатое исполнение приостановить в случае нарушения Заявителем порядка и сроков оплаты, установленных пунктом 2.6.6. договора, а также в случае наличия обстоятельств, с очевидностью свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены надлежащим образом в установленный срок. При этом срок выполнения обязательств по Договору Исполнителем продлевается на количество дней просрочки исполнения вышеуказанных обязанностей со стороны Заявителя.

В соответствии с пунктом 2.5.4 договора при наличии обстоятельств, указанных в. п. 2.5.3, Исполнитель также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В свою очередь, Заявитель, обязан выполнить установленные законодательством условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, включая строительно-монтажные и другие работы по созданию сети газопотребления на принадлежащих Заявителю земельном участке и объекте капитального строительства (пункт 2.6.1 договора),обеспечить подготовку газопровода-ввода и газоиспользующего оборудования к приему природного газа (пункт 2.6.2), не позднее 14 дней до дня подключения или в согласованные с Исполнителем сроки обеспечить Исполнителю доступ на принадлежащие Заявителю земельный участок и Объект для проверки выполнения Заявителем технических условий (пункт 2.6.3).

Пунктом 2.6.6 договора предусмотрен порядок и сроки внесения Заявителем платы за подключение:

а)25 процентов платы за подключение вносится в течение 15-ти дней со дня заключения договора о подключении;

б)25 процентов платы за подключение вносится в течение 90-ста дней со дня заключения договора о подключении;

в)35 процентов платы за подключение вносится через один год со дня заключения договора о подключении;

г)15 процентов платы за подключение вносится не позднее дня подписания Акта о подключении.

В соответствии с пунктом 2.6.7 договора после осуществления Исполнителем фактического присоединения Объекта Заявителя к сети газораспределения подписать Акт разграничения имущественной принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности, Акт о подключении (Приложения № 3, № 4 и № 5), либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от Исполнителя.

Дополнительным соглашением от 27.12.2017 к договору установлен окончательный размер платы за подключение в соответствии с Приказом ГУ «РЭК» Тверской области № 313-нп от 13 декабря 2017 года, который составил 9 516 652 руб. 80 коп.

Платежными поручениями от 25.08.2016 № 887 и от 30.06.2016 № 406 Заявителем в счет оплаты по договору перечислены денежные средства на общую сумму 2 000 000 руб. 00 коп., что составляет 21 % от окончательного размера платы по договору.

Дополнительным соглашением от 13.02.2018 № 2 к договору стороны определили, что срок осуществления мероприятий по подключению устанавливается не позднее 31.07.2018.

20 марта 2018 года АО «Газпром газораспределение Тверь» в адрес ОАО СФ «Тверьагрострой» была направлена претензия о погашении задолженности по договору в размере 6 089 154 руб. 88 коп. за вычетом 15 % от окончательного размера платы, оплачиваемых после подписания Акта о подключении.

Однако требование Исполнителя оставлено Заявителем без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Изучив представленные по делу доказательства, оценив их в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту является правом, гарантированным статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает способы защиты гражданских прав. Право каждого лица защищается всеми не запрещенными законами способами, что следует из положений Конституции Российской Федерации.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 названного Кодекса предусмотрено, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (пункт 2 названной статьи).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

Такой порядок установлен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее - Правила № 1314).

В соответствии с пунктом 1 Правил № 1314 под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Точкой подключения согласно Правилам № 1314 определено считать место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства, а под фактическим присоединением - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

Согласно пункту 94 Правил №1314 (в редакции, действовавшей в спорный период) в случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Материалами дела подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате. В материалы дела представлены доказательства внесения платы за подключение на общую сумму 2 000 000 руб. 00 коп., что составляет 21 % от окончательного размера платы по договору (платежные поручения от 25.08.2016 № 887 и от 30.06.2016 № 406), тогда как в соответствии с условиями договора на момент обращения истца с исковым заявлением в суд, ответчиком должно быть внесено истцу 85% платы.

Заявитель обращался к Исполнителю с предложением об изменении сроков внесения платы за подключение, но стороны соглашения по указанному вопросу не достигли.

В соответствии со статьей 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу общего правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (пункт 2). Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение (пункт 3).

Следовательно, в случае неуплаты заказчиком аванса подрядчик вправе не приступать к выполнению работ до момента уплаты аванса, а в случае выполнения работ без получения аванса - требовать оплаты выполненных работ.

Ответчик полагает, что пункт 2.6.6 договора является ничтожным, поскольку не соответствует закону.

В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство, а также уполномоченные Правительством федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Условия публичного договора, которые не соответствуют указанным требованиям, ничтожны и не влекут каких-либо юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью (статьи 426, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации ).

Из пункта 62 Правил №1314 следует, что договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных названными Правилами.

Как следует из договора от 29.03.2016 № ТОГ-Уп-Д-00173 в данном случае подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям осуществлялось по индивидуальному проекту. Приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 13 декабря 2017 года №313-нп утверждена плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Тверь» газопровода к жилой застройке на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200105:42 заявителя ОАО СФ «Тверьагрострой» по индивидуальному проекту в размере 8 064 960 руб. 00 коп. без учета НДС.

Таким образом, к спорным отношениям сторон подлежит применению пункт 94 Правил №1314.

Пункт 2.6.6 договора не соответствует требованиям пункта 94 Правил №1314: размер платы, вносимой до подписания Акта о подключения, предусмотренный договором, превышает размер, установленный Правилами. Срок внесения платы после подписания Акта о подключения по условиям договора меньше, чем это предусмотрено пунктом 94 Правил №1314. Сроки внесения платы установлены вне зависимости от графика выполнения работ. График выполнения работ отсутствует, договором установлен лишь окончательный срок осуществления мероприятий по подключению.

Вместе с тем, из материалов следует, что истцом создана сеть газораспределения от точки подключения до точки на границе земельного участка Заявителя, определяемой на основании проекта. Данный факт подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 01.08.2018, подписанным истцом, ОАО «Тверьгазстрой», привлеченным истцом для выполнения работ по договору, а также Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, актом приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта от 01.08.2018, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 04.09.2018.

Письмом от 18.09.2018 № 029/5556 истец уведомил ответчика о завершении всех работ, предложив предоставить для подписания приложений к договору, в том числе акта о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) необходимую информацию по сети газопотребления и газоиспользующему оборудованию объекта для подключения (технологического присоединения): акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме СНиП), акт приемки узла учета, акты обследования дымоходов и систем вентиляции (вручено ответчику 18.09.2018 № 491).

Однако ответчиком испрашиваемая информация, подтверждающая готовность сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) не предоставлена, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Согласно пункту 88 Правил №1314 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

В силу подпункта «а» пункта 100 Правил № 1314 заявитель обязан, в том числе выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

В соответствии с пунктами 93, 95 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят, в том числе, представители эксплуатационной организации (под. "г); при приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и материалы: в том числе, журналы технического надзора со стороны эксплуатационной организации (подп. «в»).

В соответствии с пунктом 95 Правил №1314 в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Согласно подпункту «а» пункта 98 Правил № 1314 исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения.

Истцом газораспределительная сеть до точки подключения создана, подготовлена к подключению. Однако доказательства того, что ответчиком создана и подготовлена к подключению сеть газопотребления, а также газоиспользующее оборудование, в материалы дела не представлены. Обязательства, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 договора, Правилами №1314, ответчиком не выполнены.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 5 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае, если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов другой стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Как разъяснено в последнем абзаце пункта 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Поскольку окончательный этап работ по технологическому присоединению истцом не выполнен в связи с неосуществлением ответчиком необходимых мероприятий, предусмотренных договором, доказательства готовности к подключению сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта ответчика в материалах дела отсутствуют, суд считает возможным взыскать в пользу истца всю сумму заявленной задолженности.

При указанных обстоятельствах исковые требования о взыскании 6 089 154 руб. 88 коп. задолженности признаются судом законными и обоснованными, а иск подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика в размере 53 446 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 65, 110, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества Строительная фирма «Тверьагрострой», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 26.08.2002) в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», г.Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации юридического лица - 04.12.2002) 6 089 154 руб. 88 коп. долга, а также 53 446 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья Л. В. Нофал