СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 декабря 2023 г. по делу № А50-22848/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

76_4627155

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А50-22848/2023
06 декабря 2023 г.
г. Пермь

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Д. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ" (614042, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, ЛАСЬВИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 98, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2002, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (614015, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ ГОРОД, МОНАСТЫРСКАЯ <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2015, ИНН: <***>)

о взыскании:

- неустойки в размере 336 000,00 рублей начисленной в соответствии с п. 4.4.2. договора, в результате одностороннего отказа от исполнения дополнительного соглашения от 10.01.2022 № 5 к договору подряда от 01.03.2021 № 1 Г/21;

- неустойки в размере 408 240,00 рублей, исчисленной в соответствии с п. 7.1. договора за нарушение сроков выполнения работы по дополнительному соглашению от 10.01.2022 № 5 к договору подряда от 01.03.2021 № 1Г/21;.

- суммы неосновательного обогащения в размере 601 808,58 рублей,

- процентов, начисленных на основании ст. 395 ГК РФ за период с 29.03.2023 по 12.09.2023 в размере 23 225,54 руб., с последующим их начислением по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения.

Руководствуясь ст. ст. 167, 168, 171, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ОГРН: 1155958115818, ИНН: 5904326020) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ" (ОГРН: 1025901602858, ИНН: 5908007560) неустойку в размере 168 000 руб., неустойку в размере 408 240 руб., неосновательное обогащение в размере 601 808 руб. 58 коп., проценты за период с 29.03.2023 г. по 12.09.2023 г. в размере 23 225 руб. 54 коп., с последующим их начислением по день фактической оплаты суммы (601 808 руб. 58 коп.) и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 26 693 руб.

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУСОВСКОЙ ЗАВОД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУБ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ВОЛКОВА ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 330 520 руб. и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 26 693 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Д. Антонова