Резолютивная часть решения от 13 апреля 2023 г. по делу № А50-2704/2023Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 224_4314080 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А50-2704/2023 13 апреля 2023 года город Пермь Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаровой Е.А. (до перерыва), секретарем Авериной К.Н. (после перерыва), рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стройремонт" (617833, Пермский край, Чернушинский район, г.Чернушка, ул.Чапаева, дом 148, ОГРН: 1145958025476, дата присвоения ОГРН: 20.05.2014, ИНН: 5957998956) к ответчику: муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского округа Пермского края" (617861, Пермский край, Октябрьский район, Октябрьский рабочий поселок, ул.Трактовая, дом 41, ОГРН: 1105951000099, дата присвоения ОГРН: 23.03.2010, ИНН: 5951899162) о взыскании неустойки, Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить. Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского округа Пермского края" (ОГРН: 1105951000099, дата присвоения ОГРН: 23.03.2010, ИНН: 5951899162) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройремонт" (ОГРН: 1145958025476, дата присвоения ОГРН: 20.05.2014, ИНН: 5957998956) 330 411 руб. 05 коп. неустойки, 9 608 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. СуЭдльеяк т ронная п одпись действит ельна. ФИО1 Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.02.2023 1:49:00 Кому выдана ФИО1 Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Стройремонт" (подробнее)Ответчики:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства администрации Октябрьского муниципального района Пермского края" (подробнее)Судьи дела:Кудинова О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
