Резолютивная часть решения от 10 июня 2020 г. по делу № А76-6505/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-6505/2020
10 июня 2020 года
г. Челябинск


Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Михайлова К.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бельтюковой Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ОГРН 1027401182665, г. Озерск Челябинской области, к Федеральному государственному унитарному предприятию «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской области, о взыскании 303 233 руб. 11 коп.,

Руководствуясь статьями 49, 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточнение исковых требований Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ОГРН 1027401182665, г. Озерск Челябинской области, о взыскании с Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской области, пеней в размере 256 581 руб. 86 коп. за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту № 99-2019/УКСиБ от 02.09.2019, начисленных за период с 01.10.2019 по 01.12.2019, принять.

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской области, в пользу Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ОГРН 1027401182665, г. Озерск Челябинской области, пени в размере 256 581 руб. 86 коп за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту № 99-2019/УКСиБ от 02.09.2019, начисленные за период с 01.10.2019 по 01.12.2019.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк», ОГРН 1027401177209, г. Озерск Челябинской, области в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 132 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья К.В. Михайлов