Резолютивная часть решения от 14 февраля 2023 г. по делу № А40-263263/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 83_34752736 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-263263/2022-83-1427 г. Москва 14 февраля 2023 г. Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1427), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елпаевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "ТВЭЛ- Строй" (ИНН 7726523814) к ООО "Энергосервис" (ИНН 2453008957) о взыскании неустойки по договору № 24-24395/21/019 от 03.03.2021 за период с 01.06.2021 по 17.10.2022 в размере 1 406 181 руб. 91 коп., при участии: от истца – Климова В.О. на основании доверенности № 136/2023 от 01.01.2023 от ответчика – Антонов А.О. на основании доверенности от 10.01.2023 Взыскать с ООО "Энергосервис" (ИНН 2453008957) в пользу АО "ТВЭЛ-Строй" (ИНН 7726523814) неустойку в размере 1 406 181 руб. 91 коп., неустойку с 18.10.2022 г. по дату фактического завершения работ по договору субподряда № 24-24395/21/019 от 03.03.2021, исходя из ставки 0,1 % за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 061 руб. 82 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья В.П. Сорокин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО "ТВЭЛ-СТРОЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" (подробнее)Судьи дела:Сорокин В.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
