СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 февраля 2024 г. по делу № А40-242430/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

51_38480175

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-242430/23-51-1983
07 февраля 2024 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи О. В. Козленковой, единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А. В. Власенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС» (ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛМАР» (ОГРН <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 6 300 000 руб., по договору подряда № ТОД2Марьино 13\10\2022 от 13 октября 2022 года неустойки в общем размере 14 163 345 руб., по день фактического исполнения обязательства,

при участии: от истца – ФИО1, по дов. № 15 от 20 октября 2023 года; от ответчика – ФИО2, по дов. № б/н от 09 января 2024 года;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛМАР» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС» неосновательное обогащение в размере 6 300 000 руб., по договору подряда № ТОД2Марьино 13\10\2022 от 13 октября 2022 года неустойку в общем размере 1 416 334 руб. 50 коп., неустойку, начисленную на сумму 6 300 000 руб. за период с 19 октября 2023 года по день фактического исполнения обязательства, исходя из 0,1 % за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 86 771 руб. 65 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова