Резолютивная часть решения от 29 мая 2023 г. по делу № А59-936/2023

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



9_1479935



Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-936/2023
29 мая 2023 года
город Южно-Сахалинск



Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Косенковой О. А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ННК- Сахалинморнефтегаз» (ОГРН 1056500748160, ИНН 6501163102) к обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроПромМонтаж» (ОГРН 1106316011999, ИНН 6316156936) о взыскании неустойки (штрафа) по договору подряда от 05.10.2021 в размере 750 000 рублей,

при участии представителей:

от истца в режиме веб-конференции – Тонких Г. А. по доверенности от 01.10.2022 года, личность удостоверена, копия диплома представлена,

от ответчика в режиме веб-конференции – Успенская Н. Е. по доверенности от 30.12.2022 года, личность удостоверена, копия диплома представлена,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроПромМонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ННК-Сахалинморнефтегаз» 100 000 рублей неустойки (штрафа) по договору подряда от 05.10.2021 года и 18 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ННК-Сахалинморнефтегаз» справку на частичный возврат из федерального бюджета 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 840 от 31.01.2023 года.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Решение сторонам не направлять.

Судья О.А. Портнова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.03.2023 19:07:00

Кому выдана Портнова Оксана Александровна



Суд:

АС Сахалинской области (подробнее)

Истцы:

ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" (подробнее)

Ответчики:

ООО "ЭлектроПромМонтаж" (подробнее)

Судьи дела:

Портнова О.А. (судья) (подробнее)