СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 декабря 2020 г. по делу № А13-23370/2019

Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

41/2020-131288(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А13-23370/2019
город Вологда
28 декабря 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

признать первоначальный иск обоснованным частично на сумму 32 720 руб. 00 коп. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 24.10.2019 по 31.10.2019, 2 185 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины и 17 500 руб. 00 коп. расходов по судебной экспертизе. В остальной части первоначального иска отказать.

Признать встречный иск обоснованным полностью на сумму 267 093 руб. 00 коп. стоимости выполненных работ.

В результате зачета удовлетворенного судом первоначального и встречного исков в итоге взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-Вектор» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Города» 214 688 руб. 00 коп. задолженности за выполненные работы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СК-Вектор» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 882 руб., уплаченную по платежному поручению № 1191 от 31.08.2020.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия через Арбитражный суд Вологодской области.

Судья Т.Б. Виноградова