Резолютивная часть решения от 2 июня 2020 г. по делу № А32-6533/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Краснодар Дело № А32-6533/2020 02.06.2020

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.В Поляшевой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Климичнина Тимофея Александровича (ОГРНИП: 318237500133421, ИНН: 290122490877) к обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания Южный» (ОГРН: 1142309005090, ИНН: 2309141314) ,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, Ульмер Галины Петровны (Краснодарский край, ст. Новоджерелиевская),

о взыскании 555 500 рублей неустойки за период с 02.10.2018 по 18.02.2020, а также 194,04 рублей почтовых расходов на отправку иска

руководствуясь статьями 65, 70, 106, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Удовлетворить ходатайство истца об уменьшении цены иска. Удовлетворить ходатайство ответчика о применении ст.333 ГК РФ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания Южный» (ОГРН: 1142309005090, ИНН: 2309141314) , в пользу индивидуального предпринимателя Климичнина Тимофея Александровича (ОГРНИП: 318237500133421, ИНН: 290122490877) 210 329,17 рублей неустойки за период с 20.11.2018 по 07.11.2019, а также 176,32 рублей почтовых расходов .

В удовлетворении оставшейся части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания» (ОГРН: 1142309005090, ИНН: 2309141314) в доход федерального бюджета 11138,84 руб госпошлины.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Климичнина Тимофея Александровича (ОГРНИП: 318237500133421, ИНН: 290122490877) в доход федерального бюджета 1119,16 руб госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья С.А. Баганина