СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 ноября 2021 г. по делу № А40-154682/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

52_30384711

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-154682/21-52-1055
г. Москва
15 ноября 2021 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Галиевой Р.Е.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ» (676470, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦИОЛКОВСКИЙ ГОРОД, ДОМ ТЕР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.01.2003, ИНН: <***>)

к акционерному обществу «РАМЭК-ВС» (194292, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 5-Й ВЕРХНИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 1, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.08.2002, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 10 509 303, 42 руб. по контракту от 23.07.2018, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 718 239,47 руб. за период с 16.01.2019 по 15.07.2021, далее проценты в порядке ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму 10 509 303, 42 руб., с 16.07.2021 по день фактического исполнения обязательства по оплате, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 51 444 858, 02 руб. за период с 11.04.2019 по 15.07.2021, неустойки за нарушение сроков окончания работ в размере 167 539 880, 83 руб. за период с 21.12.2018 по 15.07.2021.

при участии: от истца – не явился, извещен;

от ответчика – представитель ФИО2 (доверенность от 24.09.2021 № 443, диплом).

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «РАМЭК-ВС» в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ» задолженность

по генподрядным услугам в размере 10 509 303,42 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 718 239,47 руб. за период с 16.01.2019г. по 15.07.2021, далее за период с 16.07.2021 по дату фактической оплаты 10 509 303,42 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, неустойку в размере 85 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца с момента его принятия.

Судья Р.Е. Галиева