Резолютивная часть решения от 28 февраля 2020 г. по делу № А40-321832/2019Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001332_24986720 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 28 февраля 2020 года Дело № А40-321832/19-15-2285 Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 По дов. № УДИ-5248 от 12.12.2019 от ответчика – ФИО3 по дов. № 58 от 15.01.2020Голубева В. Г. По дов. № 1 от 14.01.2020 В удовлетворении заявленных исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Управление делами президента Российской Федерации (подробнее)Ответчики:АО "Научно-исследовательский центр "Строительство" (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |