Резолютивная часть решения от 15 февраля 2017 г. по делу № А40-41883/2016

110_15169461

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке статьи 176 АПК РФ) именем Российской Федерации

г.Москва

15.02.2017 Дело № А40-41883/16-91-363

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Сазыновой А.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Генподрядное управление «ИНСТРОЙ» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН: 1027700404346, ИНН: 7704020180, , дата регистрации от 06.11.2002., адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. )

к обществу с ограниченной ответственностью «Проектный Институт Гражданского и Военного Строительства»(ОГРН 1147746617765, 121059, г. Москва, Бережковская наб, д.20, стр. 9, ком. 25-38)

о взыскании долга в размере 35 000 000,00 руб. при участии: от истца – Митина С.С. доверенность от 27.05.2016 № 18, от ответчика – Мухина М.Ю. по дов. от 19.01.2017,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектный Институт Гражданского и Военного Строительства» в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Генподрядное управление «ИНСТРОЙ» при Федеральном агентстве специального строительства» 30 000 000 руб. неотработанного аванса, 1 958 365 руб. 50 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 2 331 800 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ, 2 944 000 руб. неустойки за нарушение срока предоставления банковской гарантии, 200 000 руб. в возмещении расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко