Резолютивная часть решения от 2 февраля 2022 г. по делу № А32-41356/2021Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации Дело № А32-41356/2021 г. Краснодар 02 февраля 2022г. Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при ведении протокола судебного заседания помощника судьи Новошитской К.А., рассмотрев исковое заявление ООО «Строительные технологии», г. Усть-Лабинск (ОГРН: 1192375021607, Дата присвоения ОГРН: 20.03.2019, ИНН: 2373016222) к ООО «СВОД», г. Ессентуки (ОГРН: 1082650001037, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2008, ИНН: 2626038685) о взыскании неустойки в размере 2 928 670 руб. Руководствуясь ст. ст. 67-71, 167-171 АПК РФ, Взыскать с ООО «СВОД», г. Ессентуки (ОГРН: 1082650001037, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2008, ИНН: 2626038685) в пользу ООО «Строительные технологии», г. Усть- Лабинск (ОГРН: 1192375021607, Дата присвоения ОГРН: 20.03.2019, ИНН: 2373016222) неустойку в размере 2 848 043 руб., государственную пошлину в размере 36 604 руб. В остальной части иска – отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение. Судья К.Н. Кондратов Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО "Строительные технологии" (подробнее)Ответчики:ООО Свод (подробнее)Судьи дела:Кондратов К.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |