Резолютивная часть решения от 5 февраля 2024 г. по делу № А40-211616/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 19_38444084 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-211616/23-19-1640 г. Москва 05 февраля 2024 г. Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания В.П. Ротарь, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" (ИНН: 5075026654 ОГРН: 1145075001884) к ответчику: ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" (ИНН: 9705126104 ОГРН: 1187746986404) третьи лица: 1) Куличков Сергей Павлович (125466, г. Москва) 2) ООО "ДТС-КОМПЛЕКТАЦИЯ" (ИНН: 7704358772 ОГРН: 1167746507983) 3) ООО Временный управляющий "Дортрансстрой" Гатитулин Эмиль Баритович (101000, г. Москва, а/я 599) 4) АКБ « Пересвет» о признании обязательств ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" по государственному контракту № ЭА- 11/03/20-1-МСКР от 11.03.2020 г. исполненными надлежащим образом (без просрочки исполнения); признании недействительным требования ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" от 11.08.2022 г. к ПАО «АКБ Пересвет» о выплате 68 205 906 руб. 55 коп. по банковской гарантии от 10.03.2020 г. № 3-20-1; признании недействительным одностороннего отказа ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" от 07.06.2022 г. от исполнения Контракта № ЭЛ-11/03/20/1-МСКР от 11.03.2020, изложенный в ответе № МСКР-14- 2719/2 от 14.06.2022 г. при участии: от истцов: ООО "ДОРТРАНССТРОЙ" - Ильютченко Н.В., доверенность, паспорт, диплом ООО "ДТС-Механизация" – не явился, извещен от ответчика: Галактионова О.А., доверенность, паспорт, диплом от третьих лиц: 1) АКБ « Пересвет» - Костина Е.В., доверенность, паспорт, диплом; 2) Куличков Сергей Павлович – не явился, извещен 3) ООО "ДТС-КОМПЛЕКТАЦИЯ" - не явился, извещен 4) ООО Временный управляющий "Дортрансстрой" Гатитулин Эмиль Баритович - не явился, извещен В удовлетворении исковых требований, отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: С.В. Подгорная Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Дортрансстрой" (подробнее)ООО "ДТС-Механизация" (подробнее) Ответчики:ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" (подробнее)Судьи дела:Подгорная С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
