Резолютивная часть решения от 14 августа 2018 г. по делу № А27-27031/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Красная, д.8, г. Кемерово, 650000,

тел. (3842) 58-43-26, факс. (3842) 58-37-05

www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А27-27031/2017
город Кемерово
15 августа 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Мишиной И.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2, г. Кемерово, Кемеровская область

к обществу с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности в размере 652 668,22 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10 473, 98 руб. с последующим начислением по день фактического исполнения обязательств

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Ремонтно- строительное управление № 10», р.п. Кольцово, Новосибирская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 1 162 332,27 руб.

при участии: ФИО3 – представитель общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания» (доверенность от 27.01.2017 № 78/А/17, паспорт),

руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

исковые требования ФИО2, г. Кемерово, Кемеровская область удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО2, г. Кемерово, Кемеровская область

задолженность в размере 652 668, 22 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 473, 98 руб. за период с 27.09.2017 по 05.12.2017 с последующим начислением с 06.12.2017 по день фактического исполнения обязательства исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки от невыплаченной в срок суммы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение спора судом в размере 16 263 руб.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Ремонтно- строительное управление № 10», р.п. Кольцово, Новосибирская область о взыскании неустойки в размере 1 162 332,27 руб. оставить без рассмотрения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб., уплаченную по платежному поручению от 28.04.2017 № 1824.

Произвести зачет сумм государственной пошлины, подлежащих взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область в доход федерального бюджета и возврату указанному обществу из средств федерального бюджета, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Анжерская нефтегазовая компания», г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение спора судом в размере 13 263 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу.

Решение в месячный срок с момента его принятия может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск.

Судья Мишина И.В.