Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 523 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения договора поставки.



    1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

    2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

    поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

    неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

    3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

    неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

    неоднократной невыборки товаров.

    4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.





    Судебная практика по статье 523 ГК РФ.


    • 1.

      Решение № 02-0242/2025 02-0242/2025(02-2973/2024)~М-1547/2024 02-2973/2024 2-242/2025 М-1547/2024 от 30 октября 2025 г. по делу № 02-0242/2025

      Хамовнический районный суд (Город Москва) - Гражданское
      ...силу п. 1 ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. В соответствии с нормой п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 2.

      Решение от 29 сентября 2025 г. по делу № А40-132737/2025

      Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В силу п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 3.

      Решение от 28 сентября 2025 г. по делу № А43-18606/2025

      Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области)
      ...товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 Кодекса. Пунктом 1 статьи 523 ГК РФ допускается односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 4.

      Решение от 25 сентября 2025 г. по делу № А29-8364/2025

      Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми)
      ...предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. В силу пункта 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 5.

      Решение от 24 сентября 2025 г. по делу № А56-55219/2025

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (пункт 3 статьи 487 ГК РФ). В силу пункта 1 статьи 523 ГК РФ нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного ...
    • 6.

      Решение от 24 сентября 2025 г. по делу № А56-7476/2024

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
      ...закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Согласно ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 7.

      Постановление от 24 сентября 2025 г. по делу № А29-2440/2023

      Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми)
      ...работ, обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Руководствуясь статьями 15, 168, 309, 310, 393, 421, 431, 450, 450.1, 454, 455, 475, 476, 506, 523 , 702, 711, 720, 721, 740, 753, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении ...
    • 8.

      Решение от 22 сентября 2025 г. по делу № А79-4044/2025

      Арбитражный суд Чувашской Республики (АС Чувашской Республики) - Гражданское
      Суть спора: Поставка продукции для федеральных государственных нужд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
      ...что в случае односторонней отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. Согласно части 1 статьи 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    • 9.

      Решение от 17 сентября 2025 г. по делу № А28-720/2025

      Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское
      Суть спора: О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств
      ...пользование чужими денежными средствами с 11.01.2025 по день исполнения решения суда. Исковые требования основаны на положениях статей 154, 158, 395, 432, 450, 506, 523 , 524 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы тем, что истцом ответчику были перечислены денежные средства за поставку продукции (пиломатериал) в сумме 500 000 рублей. ...
    • 10.

      Решение от 15 сентября 2025 г. по делу № А43-968/2025

      Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области)
      ...товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 Кодекса. Пунктом 1 статьи 523 ГК РФ допускается односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта ...
    Страницы← предыдущаяследующая