Статья 707 ГК РФ. Участие в исполнении работы нескольких лиц.
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами. 2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья 321).
Судебная практика по статье 707 ГК РФ.
- 1.
Верховный Суд Российской Федерации - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда
...обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства (пункты 2, 3 статьи 308 Гражданского кодекса).
Согласно пункту 1 статьи 707 Гражданского кодекса, если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными ... - 2.
Люблинский районный суд (Город Москва) - Гражданское
...по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно п. 1 ст. 707 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов ... - 3.
Омский районный суд (Омская область) - Гражданское
...том, что исковые требования о взыскании денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей, переданной заказчиком по договору подрядчику, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Согласно статье 707 ГК РФ если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными ... - 4.
Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области)
...деле доказательства, проверив обоснованность доводов сторон, заслушав объяснения ответчика, суд признал исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с положениями статей 702, 707 Гражданского кодекса Российской Федерации одновременное исполнение одних и тех же подрядных работ несколькими подрядчиками не предусмотрено.
Привлечение к выполнению работ другого подрядчика следует расценивать как отказ заказчика ... - 5.
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская область) - Гражданское
...для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
В соответствии с п.1 ст. 707 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных ... - 6.
Центральный районный суд г. Оренбурга (Оренбургская область) - Гражданское
...статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В соответствии со ст. 707 Гражданского кодекса Российской Федерации если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и ... - 7.
Арбитражный суд Московского округа (ФАС МО)
...злоупотребление правом в иных формах. Таким образом, суд, принимая обжалуемые акты, руководствовался положениями, содержащимися в ст.ст. 10,154,309,310,450,451,702,703, 707 , 740 ГК РФ, а также указал о том, что поскольку исполнение спорного договора было невозможно по не зависящим от сторон причинам, то исковые требования подлежат удовлетворению в ... - 8.
Арбитражный суд Челябинской области (АС Челябинской области)
...лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Привлечение генеральным подрядчиком субподрядчиков к выполнению работы не приводит к возникновению множественности лиц (ст. 707 Гражданского кодекса Российской Федерации) на стороне генерального подрядчика в его отношениях с заказчиком.
Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата ... - 9.
Кировский районный суд г. Омска (Омская область) - Гражданское
...предусмотрено иное, обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными.
В силу ст. 707 ГК РФ, если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными ... - 10.
Арбитражный суд Камчатского края (АС Камчатского края)
...работ на объекте «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района», и устранить недостатки выполненных работ на указанном объекте. Требования заявлены истцом со ссылкой на статьи 707 , 721, 743, 754, 760, 761 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиками обязательств по договорам на проектирование и проведение изыскательских работ, повлекшим ...
|