Статья 715 ГК РФ. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком.
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Судебная практика по статье 715 ГК РФ.
- 1.
Одинцовский городской суд (Московская область) - Гражданское
...ММ.ГГГГ.
Ответчик нарушил сроки выполнения работ по договорам, работы не выполнил, объекты истцу не передал. В соответствии со ст.ст. 309- 310, 450.1, 715 , 1102 ГК РФ, ФИО2 отказалась от исполнения договора подряда на строительство дома от ДД.ММ.ГГГГ и договора подряда на строительство дома от ДД.ММ.ГГГГ в ... - 2.
Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
...сторон в судебном заседании (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 АПК РФ), суд установил следующее.
Исковые требования обоснованы статьями 309, 310, 395, 702, 708, 715 ( Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что 27.11.2024 между ответчиком (исполнитель, подрядчик) и истцом (заказчик) был заключен договор выполнения работ (далее – ... - 3.
Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области)
...исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Специальные основания и правила расторжения договора подряда установлены в ст. ст. 715 , 717 ГК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее ... - 4.
Пермский районный суд (Пермский край) - Гражданское
...способы её определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.
В соответствии с положениями ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1).
Если подрядчик не приступает своевременно к ... - 5.
Клинцовский городской суд (Брянская область) - Гражданское
...иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
В силу п.2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться ... - 6.
Центральный районный суд г. Твери (Тверская область) - Гражданское
...быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться ... - 7.
Центральный районный суд г. Прокопьевска (Кемеровская область) - Гражданское
...правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В соответствии со статьей 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора ... - 8.
Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области)
...и заботливости относительно прав и законных интересов заказчика, об отсутствии действий по принятию всех необходимых мер для исполнения предусмотренных контрактом обязанностей.
Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться ... - 9.
Арбитражный суд Московской области (АС Московской области)
...779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Так, в случае расторжения договора по инициативе заказчика, как по основаниям, предусмотренным статьей 715 ГК РФ, так и по основаниям, предусмотренным статьей 717 ГК РФ, последний обязан оплатить подрядчику фактически выполненные к моменту расторжения договора работы.
В силу п. 2 ст. ... - 10.
Томский районный суд (Томская область) - Гражданское
...досрочно.
Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.
Как следует из ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к ...
|