СудАкт: Судебные и нормативные акты РФСудебные и нормативные акты РФ
 
СудАкт в соцсетях
 
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023)
Документ действующий
 
1HQQESHpv9LE
Свернуть все | Развернуть

    Статья 9.5 КОАП. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.



    1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство, -
    влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
    2. Нарушение сроков направления в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства или неуведомление уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
    3. Продолжение работ до составления актов об устранении выявленных уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.
    4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    5. Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
    ← Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)
    Статья 9.5.1. Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, или с нарушением требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение таких работ по соответствующему договору, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров  →




    Судебная практика по статье 9.5 КОАП.
    • 1.
      Определение от 30 мая 2023 г. по делу № А40-227099/2021
      Верховный Суд Российской Федерации - Административное


      Суть спора: об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федеральных государственных органов
      
...далее –  товарищество) о приостановлении исполнения постановления Комитета  государственного строительного надзора города Москвы от 29.11.2021   № 4127-Ю о привлечении к административной ответственности,  предусмотренной частью 5 статьи   9.5   Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях и назначении наказания в виде штрафа в  размере 500 000 рублей,  
установил: 
согласно частям 1 и 2 статьи ...
    • 2.
      Решение от 4 апреля 2023 г. по делу № А83-2929/2022
      Арбитражный суд Республики Крым (АС Республики Крым)


      
...просит суд  отменить Постановление Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым №685 от 30.11.2021г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи   9.5   КоАП РФ, административное производство по делу прекратить за отсутствием состава правонарушения.
Определением Белогорского районного суда Республики Крым от 03.02.2022г. дело по жалобе ...
    • 3.
      Решение от 3 апреля 2023 г. по делу № А05-1748/2023
      Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области)


      
...обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ» (далее – Общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи   9.5   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и о времени и ...
    • 4.
      Решение от 3 апреля 2023 г. по делу № А07-4986/2023
      Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Административное


      Суть спора: о привлеч. к админ. ответ-ти за нарушен. треб. проект. докум-ции, порядка строит-ва, невып. в срок предписания органов надзора
      
...рассмотрел дело по заявлению  
Башкирского природоохранного межрайонного прокурора (450064, <...>) 
к обществу с ограниченной ответственностью «Кроношпан ОСБ» (ИНН <***>,  ОГРН <***>)  
о привлечении к административной ответственности по ст.  9.5   ч.5 КоАП РФ, при участии в судебном заседании: от заявителя: ФИО2, удостоверение ТО № 308502; 
от лица, в отношении которого составлен протокол об административном  правонарушении: ФИО3, ...
    • 5.
      Постановление от 30 марта 2023 г. по делу № А55-19957/2022
      Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (11 ААС)


      
...Управление) от 26.01.2022 № Р-301-348-рш/831-266-Ю "О назначении административного наказания", по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст.   9.5   КоАП РФ, была передана на рассмотрение по подведомственности в Арбитражный суд Самарской области.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.01.2023  по делу № А55-19957/...
    • 6.
      Постановление от 30 марта 2023 г. по делу № А15-2417/2022
      Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (ФАС СКО) - Административное


      Суть спора: об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности
      
...далее – управление) о  признании незаконным и отмене постановления от 30.03.2021 № 18-РП415-130-о о  привлечении к административной ответственности по части 2 статьи   9.5   Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде  100 тыс. рублей административного штрафа.  
Определением Магарамкентского районного суда Республики Дагестан  от 13.04.2022 ...
    • 7.
      Резолютивная часть решения от 30 марта 2023 г. по делу № А07-4986/2023
      Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Административное


      Суть спора: об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности
      
...рассмотрел дело по заявлению  
Башкирского природоохранного межрайонного прокурора (450064, <...>) 
к обществу с ограниченной ответственностью «Кроношпан ОСБ» (ИНН <***>,  ОГРН <***>)  
о привлечении к административной ответственности по ст.  9.5   ч.5 КоАП РФ, 
Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  
РЕШИЛ: 
Заявление Башкирского природоохранного межрайонного прокурора (450064,  
<...>) удовлетворить. 
Привлечь общество с ...
    • 8.
      Постановление от 29 марта 2023 г. по делу № А42-428/2022
      Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (13 ААС)


      
...и отмене постановления Министерства строительства Мурманской области (далее – Министерство, административный орган, ответчик) от 15.12.2021 № 90/21 о привлечении к административной ответственности по части 5 статьи   9.5   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 руб. 
Решением суда первой ...
    • 9.
      Постановление от 28 марта 2023 г. по делу № А62-6790/2022
      Двадцатый арбитражный апелляционный суд (20 ААС)


      
...помощи по представлению интересов заказчика в департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области                                     (<...>) при рассмотрении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи   9.5   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а именно:
– устные консультации доверителя;
– изучение и анализ  документов, материалов, подбор, исследование и анализ нормативных ...
    • 10.
      Решение от 28 марта 2023 г. по делу № А73-18422/2022
      Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края)


      
...и атомному надзору
о признании незаконным постановления от 26.10.2022 № 05П07/25-09-03-22-01 о назначении административного наказания по ч. 1 ст.   9.5   КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 000 руб.,
третье лицо Приморская транспортная прокуратура
при участии:
от заявителя – ФИО2, представитель по доверенности от 19.08....
    Страницы← предыдущаяследующая →
     

     
    ▲наверх
    Все права защищены © 2012-2023
    «Судебные и нормативные акты РФ»
    Email для связи 
    О проекте