Решение № 2-1798/2024 2-1798/2024~М-80/2024 М-80/2024 от 18 февраля 2024 г. по делу № 2-1798/2024

Дело № 2-1798/2024

УИД - 41RS0001-01-2024-000147-77


Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Петропавловск-Камчатский 19 февраля 2024 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе: председательствующего судьи Тузовской Т.В.

при секретаре Пестеревой А.А.,

с участие представителя ответчика ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Камчатскэнерго» о возложении обязанности, присуждении судебной неустойки,

у с т а н о в и л:

истец обратился в суд с указанным иском к ответчику, в котором просил возложить на ПАО «Камчатскэнерго» обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям нежилого помещения с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, а также взыскать с него неустойку.

В обоснование своих требований истец указал, что является собственником указанного нежилого здания общей площадью 309,7 кв.м. 12 сентября 2022 года между ним и ответчиком заключен договор № ОТ-22-00794, согласно которому ответчик взял на себя обязательство в течение 4 месяцев со дня заключения договора осуществить технологическое подключение принадлежащее истцу здания к электрическим сетям. Дополнительным соглашением от 14 марта 2023 года срок подключения к электрическим сетям бол продлен до 30 июня 2023 года. Вместе с тем, несмотря на полную оплату услуг по указанному договору, ответчик до настоящего времени названный объект к электрическим сетям не подключен.

На основании изложенного истец полагает, что ответчик безосновательно уклоняется от исполнения взятых на себя обязательств по договору от 12 сентября 2022 года № ОТ-22-00794, в связи с чем просил удовлетворить исковые требования и возложить на ответчика обязанность в течение 5 дней осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям нежилого помещения с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>. Также просил взыскать с ответчика неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размер 1 000 рублей в день с ежедневным удвоением взыскиваемой суммы.

Истец извещался надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суд не уведомил, ходатайств об отложении судебного заседания не подавал.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала, просила в их удовлетворении отказать как преждевременно заявленные. По обстоятельствам дела суду пояснила, что дополнительным соглашением от 18 января 2024 года сторонами согласован иной срок исполнения ПАО «Камчатскэнерго» взятых на себя обязательств по договору от 12 сентября 2022 года № ОТ-22-00794 до 31 марта 2024 года. В подтверждение приобщила к материалам дела данное дополнительное соглашение.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Признавая извещение истца надлежащим, суд исходит из положений ч. 1 ст. 165.1 ГПК, согласно которому сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Выслушав мнение представителя ответчика, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу положений п. 1 ст. 420 того же Кодекса договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Как указано в п. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Пунктом 4 той же статьи Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Как усматривается из п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ).

В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

При этом, как закреплено в ст. ст. 309 и 408 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом и только исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство.

Как указано в ст. 453 ГК РФ, при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения.

В судебном заседании установлено, что истец является собственником нежилой 4-этажной блок-вставки общей площадью 309,7 кв.м., расположенное по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>, в котором проводятся ремонтные работы с последующим переводом указанного объекта в категорию жилое помещение.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц видно, что ПАО «Камчатскэнерго» является организацией основным видом деятельности которой является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

12 сентября 2022 года между ПАО «Камчатскэнерго» (сетевая организация) и ИП ФИО1 (заявитель) заключен договор № ОТП-22-00794 об осуществлении в соответствии с техническими условиями технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: «Электроустановка 0,4 кВ блок-вставки», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно техническим условиям от 12 сентября 2022 года к указанному договору сетевая организация осуществляет строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-607 до точки присоединения энергопринимающего устройства заявителя; установку на границе раздела балансовой принадлежности сетей интеллектуального прибора учета электроэнергии с возможностью удаленного сбора данных; разработку проекта электроснабжения объекта до точки присоединения энергопринимающего устройства заявителя.

Этими же условиями предусмотрено, что заявитель осуществляет строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от ВРУ-0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающего устройства заявителя, установку ВРУ- 0,4 кВ и его комплектацию устройством защиты.

В соответствии с п. 2 названного договора осуществление технологического присоединения необходимо для электроснабжения объекта с кадастровым номером 41:01:0010115:28 «Блок-вставка», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>

Пунктом 5 названного договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет четыре месяца со дня заключения настоящего договора, которым согласно п. 21 этого же договора считается дата оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

Из пункта 10 этого же договора следует, что стоимость работ по технологическому присоединению составляет 45 108 рублей

Как усматривается из представленных ответчиком сведений, услуги по технологическому присоединению к электросетям оплачены истцом 13 сентября 2022 года в полном размере.

Также из уведомления от 30 ноября 2022 года следует, что истцом выполнены все необходимые мероприятия, предусмотренные техническими условиями от 12 сентября 2022 года, для осуществления сетевой организацией подключения объекта к электрическим сетям.

Вместе с тем в установленные договором от 12 сентября 2022 года № ОТП-22-00794 срок ответчик взятые на себя обязательства не выполнил, в связи с чем 14 марта 2023 года сторонами заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ до 30 июня 2023 года.

Согласно доводам искового заявления ответчик до настоящего времени подключение объекта к электрическим сетям не произвел, в связи с чем 17 июля 2023 года он обратился с претензией в ПАО «Камчатскэнерго», а в последующем 11 января 2024 года в суд.

Между тем, как усматривается из п. 1 дополнительного соглашения № 3 от 18 января 2024 года к договору № ОТП-22-00794, в связи с признанием технических условий присоединения объекта, утвержденных 12 сентября 2022 года, недействительными истцу предоставлены новые технические условия от 18 января 2024 года, а срок выполнения работ продлен до 31 марта 2024 года.

Из уведомления ПАО «Камчатскэнерго» от 19 февраля 2024 года № 27-11/553 видно, что выполнение технических условий подключения объекта к электросетям со стороны сетевой организации выполнены в объёме для завершения мероприятий необходимо предоставление доступа к точки присоединения объекта - ВРУ-0,4 кВ.

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (п. 2 ст. 539 ГК РФ)

Правоотношения сторон по договору технологического присоединения регулируются Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила) и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 26 названного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

При этом, в силу п. 16 названных Правил перечень мероприятий по технологическому присоединению, срок и обязательства сторон по их выполнению являются существенными условиями договора технологического присоединения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, разъясненной в абз. 2 и 3 п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ). В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Частью 1 статьи 3 ГПК РФ предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Исходя из принципов добросовестности участников гражданского процесса и состязательности сторон, при обращении в суд, прежде всего самому истцу следует принимать меры по исчерпывающему и всестороннему изложению в исковом заявлении обстоятельств, на которых он основывает свои требования, указанию в иске доказательств, подтверждающих данные обстоятельства.

Таким образом, бремя доказывания нарушения прав лежит на самом истце, который при обращении в суд должен доказать какие права и охраняемые интересы будут восстановлены в случае удовлетворения его искового заявления.

В силу положений ст.ст. 56, 57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Согласно ч. 1 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Частью 2 статьи ст. 195 ГПК РФ установлено, что суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что достоверно факт злоупотребления правом со стороны ПАО «Камчатскэнерго» истцом в судебном заседании не доказан, тогда как ответчиком представлено дополнительное соглашение, подписанное истцом, в котором он согласился на продление срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен сторонами до 31 марта 2024 года, а потому полагает, что истцом заявлено преждевременно требование о возложении обязанности произвести подключение объекта к электрическим сетям, так как оно заявлено до окончания срока исполнения обязательств по договору.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что правовых оснований для удовлетворения исковых требований истца, не имеется, т.к. доказательств нарушений прав истца со стороны ответчика нет.

Поскольку суд отказывает в удовлетворении основного требования о возложении обязанности исполнения договора, то требование, производное от основного, о взыскании неустойки также не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Камчатскэнерго» о возложении обязанности исполнить договор № ОТП-22-00794 от 12 сентября 2022 года, присуждении судебной неустойки, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья Т.В. Тузовская