Решение № 2-3955/2024 2-3955/2024~М-2060/2024 М-2060/2024 от 6 мая 2024 г. по делу № 2-3955/2024

72RS0014-01-2024-003210-83

Дело № 2-3955/2024

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень 07 мая 2024 года

Ленинский районный суд города Тюмени в составе:

председательствующего судьи Жегуновой Д.Д.,

при секретаре Перетяжко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» к ФИО1 о взыскании убытков в виде фактически понесенных расходов,

установил:

истец акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (далее по тексту – АО «Газпром газораспределение Курган») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании убытков в размере 126 052 руб. 04 коп.

Требования мотивированы тем, что 22 октября 2019 года между АО «Газпром газораспределение Курган» и ФИО1 заключен договор №0036-ТП/19 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (для заявителей 1 категории) (далее по тексту – Договор), в соответствии с пунктом 1 которого истец принял на себя обязательство по подключению объекта капитального строительства (далее – Объект) к сети газораспределения, с учетом максимальной нагрузки (часового расхода газа) газоиспользующего оборудования, а ответчик – по обеспечению готовности Объекта к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: <адрес> в соответствии с условиями Договора и оплате услуг по подключению. В соответствии с пунктом 7 Договора ответчик обязан в том числе: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах принадлежащего ему земельного участка; обеспечить создание сети газораспределения на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническим условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные исполнителем сроки, но не позднее 40 дней до дня подключения. Согласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению Объекта и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения Договора. Данный срок истек 21 июля 2020 года. Актом приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы от 17 августа 2020 года истцом введена в эксплуатацию сеть газораспределения до границ земельного участка и таким образом в полном объеме исполнены обязательства по Договору. 15 марта 2021 года истец направил ответчику претензию об исполнении условий договора о подключении, до настоящего времени уведомление от ответчика о выполнении технических условий в пределах границ участка истцу не поступило. В соответствии с пунктом 10 Договора плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования составляет 66 175 руб. 16 коп., ответчиком внесена предоплата по Договору в размере 33 087 руб. 58 коп. В связи с отсутствием акта о подключении по Договору истец лишен возможности компенсировать выпадающие доходы по Договору за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, что повлекло для него убытки в виде фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по строительству участка сети газораспределения до границы земельного участка ответчика в сумме 159 139 руб. 62 коп. С учетом внесенного ответчиком аванса по Договору ее задолженность перед истцом составляет 126 052 руб. 04 коп. 02 марта 2023 года истец направил в адрес ответчика уведомление об отказе от исполнения Договора с требованием о возмещении убытков.

В судебное заседание представитель истца АО «Газпром газораспределение Курган», ответчик ФИО1 не явились, о дате, времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом. Представитель истца ФИО2 просила рассмотреть дело без ее участия, ответчик о причинах неявки в судебное заседание не уведомила, о рассмотрении дела в ее отсутствие не просила, представила заявление о пропуске исковой давности.

При таком положении дело рассмотрено судом в отсутствие сторон, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что 22 октября 2019 года АО «Газпром газораспределение Курган» (исполнитель) и ответчик ФИО1 (заявитель) заключили договор № 0036-ТП/19 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (для заявителей 1 категории).

По условиям данного договора исполнитель принимает на себя обязательство по подключению (техническому присоединению) объекта капитального строительства – Жилой дом к сети газораспределения, с учетом максимальной нагрузки (часового расхода газа) газоиспользующего оборудования, а заявитель – по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: <адрес> в соответствии с условиями Договора, а также оплатить услуг по подключению (техническому присоединению) (пункт 1). Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Технические условия на подключение (техническое присоединение) являются действительными в течение срока действия настоящего договора (пункт 2). Срок выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению)объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения Договора (Примечание: по статистике прошлых лет примерный срок выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению) составляет от 1 до 4 месяцев. В случае, если в указанный срок попадает зимнее время года (декабрь, январь, февраль), срок продлевается не более чем на 3 месяца) (пункт 3). Исполнитель обязан: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сетей газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; осуществить действия по созданию (реконструкции) сетей газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сетей газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; … (пункт 5). Заявитель обязан: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах принадлежащего ему земельного участка;… обеспечить создание сети газораспределения на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; … уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническим условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные исполнителем сроки, но не позднее 40 дней до дня подключения; … (пункт 7). Размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 66 175 руб. 16 коп. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: - 50% платы, что составляет 33 087 руб. 58 коп. в течение 11 дней со дня подписания настоящего договора;- 50% платы, что составляет 33 087 руб. 58 коп. со дня подписания акта о подключении (пункт 10)

Обязательства по внесению первой из указанных плат по Договору за подключение (технологическое присоединение) в размере 33 087 руб. 58 коп. ФИО1 исполнила, истец ссылается на это обстоятельство в исковом заявлении.

17 августа 2020 года пописан акт приема законченного строительством объекта газораспределительной системы «Сеть газораспределения от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Курганская облДД.ММ.ГГГГ, ул. Вольная, д. 14а.

15 марта 2021 года АО «Газпром газораспределение Курган» (исполнитель) направило ФИО1 письмо об исполнении в течение 30 дней со дня получения настоящей претензии своих обязательств по договору о подключении, а также о расторжении в противном случае договора по инициативе «Газпром газораспределение Курган» в одностороннем порядке с взысканием фактически понесенных последним расходов на строительство газопровода до границы земельного участка и неустойки.

02 марта 2023 года АО «Газпром газораспределение Курган» (исполнитель) направило ФИО1 письмо, которым уведомило об отказе от исполнения обязательств по договору с момента получения настоящего уведомления, содержащее также требование о возмещении убытков в размере 126 052 руб. 04 коп. с учетом внесенных авансовых платежей в течение 10 дней с момента получения настоящей претензии.

Указанные письма оставлены без ответа.

В соответствии с действовавшими в период заключения сторонами Договора Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (далее по тексту – Правила) «Заявители первой категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;…

Пунктом 99 Правил предусмотрено, что исполнитель имеет право: а) ……..; б) расторгнуть договор о подключении в одностороннем порядке в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 95 настоящих Правил

Согласно абзацу второму пункта95 Правил нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

Аналогичные по содержанию положения предусмотрены и Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее по тексту – Правила от 13 сентября 2021 года), вступившими в действие 17 октября 2021 года и действующими в настоящего время.

Так, пунктом 58 данных Правил от 13 сентября 2021 года предусмотрено, что в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил).Для продления указанного срока заявитель не позднее чем за 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, направляет исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении, предусматривающее продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного предложения направляет заявителю подписанный со стороны исполнителя проект дополнительного соглашения к договору о подключении, которым продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), осуществляемых исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил. Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать:6 месяцев - для заявителей первой категории;…

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) согласно подпункту «а» пункта 72 настоящих Правил, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя (абзац второй пункта 69 Правил от 13 сентября 2021 года).

Согласно подпункту «а» пункта 72 Правил от 13 сентября 2021 года исполнитель обязаносуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1).В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2).

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

АО «Газпром газораспределение Курган» введена в эксплуатацию сеть газораспределения до границ земельного участка заявителя, ФИО1 обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не выполнила, срок их выполнения нарушила более чем на 6 месяцев, о продлении данного срока не заявляла. Иное материалами дела не подтверждено. При таком положении у АО «Газпром газораспределение Курган» имелось право на расторжение заключенного с ФИО1 договора о подключении в одностороннем порядке, порождающее право требования возмещения причиненных ему убытков.

В соответствии со статьей 23.2. Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В соответствии с пунктом 70 Правил от 13 сентября 2021 года размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Пунктом 96 Правил предусматривалось, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услугипо его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетямна территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихсяи реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода» утверждены Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода (далее по тексту – Основные положения), и предписано Федеральному органу исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации утвердить методические указания по расчету регулируемых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке с внесением, при необходимости, в установленном порядке изменений в формы федерального государственного статистического наблюдения, Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации в первом полугодии 2002 года разработать совместно с федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и утвердить методику определения размера основных средств, иных материальных и финансовых активов, используемых в регулируемых видах деятельности, в целях применения при регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, Федеральному органу исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации с участием открытого акционерного общества «Газпром» разработать и в первом полугодии 2002 года утвердить: методику расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам; порядок расчета за газ, закупаемый по импорту и реализуемый на внутреннем рынке Российской Федерации.

Приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 утверждены Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину(Зарегистрировано в Минюсте России 05 декабря 2018 года № 52888) (далее по тексту - Методические указания), пункт 13 которых содержит формулу определения размера платы за подключение, применительно к рассматриваемой ситуации, предполагающую, что данная плата является фиксированной, не выше максимального уровня платы («льготной»).

В случае установления регулирующим органом «льготной» платы за технологическое присоединение на уровне ниже экономически обоснованной величины, соответствующие выпадающие доходы исполнителя от подключения объектов капитального строительства в целях компенсации включаются в специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа на следующий календарный год (пункт 13 Методических указаний, пункт 26 (22) Основных положений).

В соответствии с Методическими указаниями параметры, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний, определяются исходя из фактических данных об исполненных договорах о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении), за три календарных года, предшествующих текущему календарному году (пункт 14).Фактические расходы, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение, определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) в соответствующем году из предусмотренных пунктом 14 Методических указаний, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены (пункт 15).

Поскольку акт о подключении к Договору не подписан вследствие неисполнения ответчиком договорных обязательств, истец лишен возможности компенсировать выпадающие расходы по договору за счет специальной надбавки на транспортировку газа, что повлекло причинение ему убытков, подлежащих компенсации ответчиком, в заявленном в иске размере 126 052 руб. 04 коп., представляющих собой разницу между фактически произведенными расходами на выполнение мероприятий по строительству участка сети газораспределения до границы земельного участка ответчика, составляющими согласно данным бухгалтерского учета истца 159 139 руб. 62 коп., и авансовым взносом, который произведен ответчиком при заключении Договора. Размер взыскания ответчик не оспаривает.

Таким образом, исковые требования АО «Газпром газораспределение Курган» являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, что могло бы являться самостоятельным основанием для отказа в иске, нельзя признать обоснованным.

Так, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1).По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства (пункт 2).

В соответствии со статьей 204 Гражданского кодекса Российской Федерации Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного прав (пункт 1). При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты права прекращено (абзац первый пункта 2). Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия (бездействие) истца (пункт 3).

Срок исполнения Договора истек 21 июля 2020 года. Право на расторжение Договора, влекущее возможность взыскания убытков, у истца могло возникнуть в силу приведенных выше Правил не ранее, чем по истечении 6 месяцев со дня нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), т.е. не ранее 21 января 2021 года. С требованием об исполнении обязательства по договору истец обратился к ответчику 15 марта 2021 года, в суд первоначально с иском, аналогичным рассматриваемому в рамках настоящего дела, - не позднее 12 июля 2023 года, поскольку определением Шадринского районного суда в эту дату дело по указанному иску было передано для рассмотрения в Ленинский районный суд города Тюмени и оставлено этим судом без рассмотрения по данным официального сайта Ленинского районного суда города Тюмени 25 декабря 2023 года. Иск по настоящему делу согласно почтовому штампу на конверте, в котором он поступил в суд, подан 06 марта 2024 года.

При таком положении оснований для отказа АО «Газпром газораспределение Курган» в иске по мотиву пропуска срока исковой давности не имеется.

Удовлетворение исковых требований влечет в силу части 1 статьи 98 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации взыскание с ответчика понесенных истцом судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 3 721 руб. 04 коп.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» убытки в размере 126 052 руб. 04 коп. и судебные расходы в размере 3 721 руб. 04 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Мотивированное решение изготовлено 16 мая 2024 года.

Судья Д.Д. Жегунова