Решение № 2-2561/2025 2-2561/2025~М-2089/2025 М-2089/2025 от 20 ноября 2025 г. по делу № 2-2561/2025

Дело № 2-2561/2025

89RS0001-01-2025-003356-22

Мотивированное
решение

составлено 21.11.2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

10 ноября 2025 года г. Салехард

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе председательствующего Коблова Н.В.,

при секретаре Дейбус А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Северная энергетическая компания» к ФИО1 о взыскании задолженности по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неустойки, судебных расходов по уплате госпошлины,

установил:

АО «Северная энергетическая компания» обратилось с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании задолженности по договору технологического присоединения.

В обоснование своих требований указало, что 13.06.2023 между АО «Распределительная сетевая компания Ямала», после переименования - филиал Западные электрические сети АО «Северная энергетическая компания» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023 и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023.

В соответствии с условиями договора N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 Договора N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023 техническое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта, здание в капитальном исполнении, состоящего из 8-ми помещений, на кадастровом участке N? № для хранения транспортных средств, вездеходной техники, судов маломерного флота, расположенного по адресу: ЯНАО, <адрес>5, кадастровый № №

Согласно п. 10 Договора N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-ненецкого автономного округа от 25.11.2022 N? 634-т и составляет 1 237 506 рублей 30 копеек. Платежным поручением N? 585810 от 18.12.2024 частично оплачена сумма в размере 333 000 рублей и платежным поручением N? 203842 от 05.03.2025 частично оплачена сумма в размере 800 000 рублей по Договору N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023.

В соответствии с условиями договора N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов энергоэнергетики).

В соответствие с п. 2 Договора N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023, техническое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта: «Здание в капитальном исполнении, состоящего из 8-ми помещений для хранения транспортных средств, вездеходной техники, судов маломерного флота», расположенного по адресу: ЯНАО, <адрес>, земельный участок 33/1 (кадастровый №).

В соответствие с п. 10 Договора N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.11.2022 N? 634-т и составляет 611 669 рублей 82 копейки (Шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 82 копейки).

По состоянию на 29.10.2024 ответчиком не произведена оплата по договору N? 2586 от 13.06.2023 в размере 104 560 рублей 30 копеек (сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 30 копеек). По состоянию на 29.10.2024 ответчиком не произведена оплата по договору N? 2588 от 13.06.2023 в размере 611 669 рублей 82 копейки (шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 82 копейки). При этом истцом обязательства по указанным двум договорам выполнены в полном объеме, что подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения № ТП/ЭС от 17.10.2024 и № ТП/ЭС от 17.10.2024.

Просит взыскать с ответчика ФИО1 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2586 от 13.06.2023 и по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2588 от 13.06.2023 в пользу филиала западные электрические сети АО «Севэнко» г. Салехард сумму основного долга и процентов в размере 910 449 рублей 24 копейки. ???

Взыскать с ответчика ФИО1 в пользу АО «Северная энергетическая компания» расходы по уплаченной государственной пошлинн.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 просила удовлетворить исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик в судебном заседании не участвовал, извещался по последнему известному месту жительства. Суд, руководствуясь положениями ст. 113, 117-119, 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 10, 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о надлежащем извещении ответчика о времени и месте рассмотрении дела. При этом информация о времени и месте рассмотрения дела размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте суда.

На основании ч. 1 ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, который носит публичный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее Правил).

Судом установлено, что 13.06.2023 между АО «Распределительная сетевая компания Ямала», после переименования - филиал Западные электрические сети Акционерного общества «Северная энергетическая компания» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023 и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023.

Согласно пп. 1 п. договора N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов энергоэнергетики) с учетом следующих характеристик. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 150 кВт; категория надежности: Ш; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт; суммарная мощность: 150 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями настоящего договора.

В соответствие с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с Приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-ненецкого автономного округа от 25.11.2022 N? 634-т и составляет 1 237 506 рублей 30 копеек.

Платежным поручением N? 585810 от 18.12.2024 частично оплачена сумма в размере 333 000 рублей и платежным поручением N? 203842 от 05.03.2025 частично оплачена сумма в размере 800 000 рублей по Договору N? 2586 ТП/ЭС от 13.06.2023

В соответствии с условиями договора N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов энергоэнергетики), с учетом следующих характеристик. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 80 кВт; категория надежности: Ш; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 (кВ); максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт; суммарная мощность: 80 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствие с условиями настоящего Договора.

В соответствие с п. 10 договора N? 2588 ТП/ЭС от 13.06.2023, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с Приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-ненецкого автономного округа от 25.11.2022 N? 634-т и составляет 611 669 рублей 82 копейки.

Согласно п. 11 указанных Договоров внесение платы за технологическое присоединение, указанной в п.10 договора осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора; 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора, 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Срок внесения платы за технологическое присоединение по двум договорам до 29 октября 2024 года.

Мероприятия по технологическому присоединению исполнены сетевой организацией в полном объеме, что подтверждается представленным в материалы дела актом об осуществлении технологического присоединения № 2586 ТП/ЭС от 17.10.2024 и № 2588 ТП/ЭС от 17.10.2024.

Материалами дела установлено, что ответчиком в нарушение принятых на себя обязательств по договорам, обязанность по оплате исполнена не в полном объеме.

По состоянию на 29.10.2024 ответчиком не произведена оплата по договору N? 2586 от 13.06.2023 в размере 104 560 рублей 30 копеек; по состоянию на 29.10.2024 ответчиком не произведена оплата по договору N? 2588 от 13.06.2023 в размере 611 669 рублей 82 копейки.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства и приведенные нормы материального права, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по внесению платы за технологическое присоединение в размере 716230 рублей 12 копеек.

Согласно п. 18 договора за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 16(6) Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении обстоятельств, если заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

30.07.2025 АО «Северная энергетическая компания» направило в адрес ФИО1 претензию об исполнении технических условий сетевой организации, а также оплате основного долга и неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 12.08.2025 претензия лично получена ответчиком, требования до сих пор не исполнены.

Частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства: в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 29.10.2024 по 05.09.2025 по договору № от 13.06.2023 составляет 87 313 рублей 84 копеек: период 29.10.2024 по 05.09.2025 – размер основного долга 1 237 560 рублей 30 копеек; 18.12.2024 произведена частичная оплата долга в размере 333 000 рублей; 06.03.2025 произведена частичная оплата долга в размере 800 000 рублей; сумма процентов составила 87 313 рублей 84 копеек. Всего взыскать по договору технологического присоединения № от 13.06.2023 104560,30+87313,84=191 874 рубля 14 копеек.

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 29.10.2024 по 05.09.2025 по договору № от 13.06.2023 составляет 106 905 рублей 28 копеек: период 29.10.2024 по 05.09.2025 – размер основного долга 611 669 рублей 82 копейки; сумма процентов составила 106 905 рублей 28 копеек. Всего взыскать по договору технологического присоединения № от 13.06.2023 611 669,82+106 905,28=718 575 рублей 10 копеек.

Указанный расчет истца судом проверен, не вызывает сомнений в правильности и обоснованности.

При таких обстоятельствах, руководствуясь вышеназванными нормативными положениями, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ФИО1 в пользу АО «Северная энергетическая компания» сумму задолженности по уплате неустойки по договорам в размере 87313,84+106905,28=194 219 рублей 12 копеек.

В соответствии со ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела; размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

При обращении в суд с настоящими требованиями к ФИО1 истцом уплачена государственная пошлина в размере 26 046 рублей 68 копеек, что подтверждается представленными платежными поручениями № от 11.09.2025 и № от 29.09.2025.

В этой связи, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца расходов по уплате государственной пошлины в размере 23 209 рублей. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату АО «Северная энергетическая компания» в размере 2837 рублей 68 копеек.

Требование, указанное в п. 2 просительной части искового заявления, суд расценивает как техническую ошибку, допущенную истцом, поскольку сумма основного долга и процентов уже указана им в п. 1 данного искового заявления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Северная энергетическая компания» к ФИО1 о взыскании задолженности по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, неустойки, судебных расходов по оплате госпошлины удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, паспорт №, в пользу АО «Северная энергетическая компания», ИНН <***>, задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.06.2023 № в размере 104 560 рублей 30 копеек, неустойки за период с 29.10.2024 по 05.09.2025 в размере 87 313 рублей 84 копейки; по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.06.2023 № в размере 611 669 рублей 82 копейки, неустойки за период с 29.10.2024 по 05.09.2025 в размере 106 905 рублей 28 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 209 рублей. Всего взыскать 933 658 рублей 24 копейки.

Возвратить АО «Северная энергетическая компания», ИНН <***>, излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № от 29.09.2025 в размере 2837 рублей 68 копеек

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Н.В. Коблов

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>