Решение № 2-418/2023 2-49/2024 2-49/2024(2-418/2023;)~М-431/2023 М-431/2023 от 21 февраля 2024 г. по делу № 2-418/2023

22RS0016-01-2023-000726-30

Дело № 2- 49/2024

З А О Ч Н О Е
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Волчиха 22 февраля 2024 года

Волчихинский районный суд Алтайского края в составе

председательствующего судьи Присяжных Ж.М.,

при секретаре Клипа В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО3 о расторжении договора и взыскания денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в Волчихинский районный суд с иском к ответчику ФИО3 с указанным иском, ссылаясь на то, что Между ним и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда на изготовление деревянного сруба по проекту №/кд.рп-01.2022. Сроком исполнения обязательства по изготовлению сруба являлось ДД.ММ.ГГГГ. В счет исполнение обязанности по оплате услуг, мной ДД.ММ.ГГГГ были переданы денежные средства в размере 450 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 320 000 руб. Общая сумма переданных средств составила 770 000 рублей, о чем есть соответствующие расписки. С июня по сентябрь 2022 года они неоднократно связывались с ФИО3 на предмет исполнения обязанности по изготовлению сруба. ФИО3 заверял меня, что в оговоренный срок сруб будет изготовлен на рабочей площадке в р.<адрес>, а весной 2023 сруб будет перенесен на земельный участок по адресу: <адрес>, Кубовинский сельсовет, ДНТ Царская усадьба, участок 62/1. До настоящего времени работы ФИО3 не выполнены. ДД.ММ.ГГГГ по адресу регистрации «<адрес>», мной была направлена претензия на имя ФИО3 о расторжении договора, возвращении уплаченных средств и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами. До настоящего времени ответа на указанную претензию не поступало.

В связи с чем истец просит расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, обязать ФИО3 вернуть денежные средства в размере 770 000 рублей, переданные в счет исполнения договора, взыскать с ответчика в пользу истца сумму расходов по уплате государственной пошлины в размере 10 900 руб 00 коп.

Истец ФИО1 в судебном заседании поддержал доводы иска, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, по установленному адресу.

Суд, в соответствии с положениями, предусмотренными ст.167 ГПК РФ, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся участников процесса.

Суд, изучив материалы дела, выслушав истца, считает необходимым исковые требования удовлетворить по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно положениям статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В силу части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п. 1.1. договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между физическими лицами ФИО1 и ФИО3 Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ: покупка необходимого материала, изготовление сруба индивидуального жилого дома из рубленного бревна, канадской рубки, (именуемый в дальнейшем «Сруб»), диаметром 280-300 мм на площадке Изготовителя согласно предоставленному заказчиком проекту №/кд.рп-01.2022, сборку сруба на площадке изготовителя, разметки (маркировки) всех элементов (деталей) бревен сруба, а Заказчик обязуется, в соответствии с условиями договора, принять и оплатить сруб дома и произведенные Исполнителем работы.

В данном случае при разрешении спора подлежат применению положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и главы 3 Закона "О защите прав потребителей".

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 739 ГК РФ, в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса, то есть потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной по договору суммы в случае существенного нарушения обязательств подрядчиком.

В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно положениям статьи 27 Закона "О защите прав потребителей" 1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

На основании статьи 28 указанного Закона Российской Федерации, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (пункт 1). Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона (пункт 3).

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу) (пункт 4).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Пунктом 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Исполнитель обязуется полностью завершить работы, оговоренные в настоящем договоре и сдать результат Заказчику, в ниже установленные сроки, до ДД.ММ.ГГГГ ( п. 1.4, 11.1 Договора).

Пунктом 2.1. Договора Стоимость настоящего договора (цена договора) включает в себя: стоимость материала, услуги по рубке и сборке сруба на площадке Исполнителя, что составляет 21 000 рублей за м3. Общий рассчитанный объем, необходимый для изготовления сруба по проекту №/кд.рп-01.2022 составляет 70 м3. Общая стоимость договора составляет: 1 470 000 рублей.

Истцом были частично переданы денежные средства: в размере 450 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ были переданы в качестве предоплаты; в размере 320 000 руб переданы ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается подлинниками расписок предоставленными истцом в судебном заседании. Денежные средства в размере 700 000 рублей истец обязался отдать до ДД.ММ.ГГГГ по окончании срока договора.

ДД.ММ.ГГГГ истец по адресу регистрации ответчика «<адрес>», направил претензию на имя ФИО3 о расторжении договора, возвращении уплаченных средств и выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, однако до настоящего времени ответа истцу на указанную претензию не поступило.

Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлен факт нарушения ответчиком ФИО3 сроков проведения (начала и окончания) строительных работ, фактический односторонний отказ ответчика от исполнения условий договора подряда.

Наряду с этим, суд учитывает, что ответчиком не представлено доказательств того, что нарушение сроков выполнения строительных работ произошло вследствие непреодолимой силы или по вине истца.

В связи с чем, суд приходит к выводу о расторжении договора и взыскании с ответчика в пользу истца уплаченных денежных средств за неисполненные работы в размере 770 000 рублей

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 10 900 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1, удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда на изготовление деревянного сруба от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 ФИО7 к ФИО3 ФИО2.

Взыскать с ФИО3 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт 01 11 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>) в пользу ФИО1 ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( паспорт 6903 № выдан ДД.ММ.ГГГГ советским РОВД <адрес>) денежные средства в размере 770 000 рублей, государственную пошлину в размере 10 900 рублей, а всего 780 900 ( семьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Алтайский краевой суд через Волчихинский районный суд. Сторона, не присутствовавшая в судебном заседании, вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление о пересмотре этого решения в течение 7 дней со дня вручения ей копии этого решения. По истечению этого срока заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней, а в случае, если подано заявление о пересмотре заочного решения, в месячный срок со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления

Судья: Ж.М. Присяжных