Решение № 2-264/2026 2-264/2026~М-148/2026 М-148/2026 от 15 апреля 2026 г. по делу № 2-264/2026

Дело № 2-264/2026


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Духовщина 06 апреля 2026 года

Духовщинский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего судьи Миглина А.Э.,

при секретаре Байрамалиевой Ю.А.,

с участием:

истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО7 к ПАО «Россети Центр», в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и расходов на оплату юридических услуг,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр», в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (далее – ПАО, Общество) об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и расходов на оплату юридических услуг, в обоснование иска указав, что является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес><адрес>. 25.06.2024 года между ним и Обществом был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу. В соответствии с п.10 договора технологического присоединения, размер платы составил <данные изъяты>. Предусмотренная договором сумма оплачена истцом 19.06.2024 года путем внесения денежных средств на расчетный счет филиала «Смоленскэнерго». Согласно п.6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Согласно подп.«в» п.16 Правил технологического присоединения, п.17 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Истец выполнил свои обязательства, предусмотренные договором. Однако, в установленный договором сорок работы ответчик не исполнил.

Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке срока выполнения работ в связи с недостатками сил и средств.

Датой заключения договора технологического присоединения является 25.06.2024 года. Работы, указанные в договоре, должны быть выполнены до 25.12.2025 года.

Поскольку до настоящего времени договор технологического присоединения к электрическим сетям не исполнен, истец просит:

- обязать ответчика исполнить договор от 25.06.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>;

- взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере <данные изъяты>, штраф за несоблюдение в добровольном прядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей, расходы за оказание юридических услуг в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в судебном заседании иск не признал, подтвердив позицию, изложенную в возражениях.

В возражениях указал, между ПАО «Россети Центр», в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>, кадастровый №. Реализация мероприятий, предусмотренных техническими условиями со стороны Филиала, в настоящее время находится в стадии исполнения.

Действующее законодательство Российской Федерации определяет, что в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не включает расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Данное обстоятельство предопределяет рост числа заявок на технологическое присоединение льготной категории заявителей и, как следствие, увеличение расходов сетевой организации на строительство электросетевых объектов. В условиях ограничения роста тарифа на услуги по передаче электрической энергии отсутствие фактического электропотребления не позволяет Филиалу получить необходимую валовую выручку и обеспечить источниками финансирования все производственные программы. Прежде всего это программы технического обслуживания, ремонта и реконструкции существующих электросетевых объектов, реализация которых повышает надежность и качество электроснабжения потребителей Смоленской области. Финансовые ограничения, вызванные дефицитом платы за технологическое присоединение, не позволяет филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» организовать выполнение указанных мероприятий в предусмотренные договором сроки. Согласно документам, отражающим финансовую отчетность, состояние Филиала имеет критический характер.

Ответчик указал, что в целях привлечения дополнительных средств Филиал был вынужден прибегнуть к заёмным средствам, всего заключено и действует 12 кредитных договоров на сумму более 3 миллионов рублей.

Ответчик также указывает, что Администрация Смоленской области имеет перед Филиалом долг в размере более 2 миллионов рублей. В целях урегулирования данной задолженности заключено Соглашение от 05.09.2024 года. Наличие задолженности обусловлено ранее не оплаченными услугами, оказанными Филиалом. Так же имеется финансовая нагрузка по возбужденным в отношении Филиала делам об административных правонарушениях, в 2024 году и истекший период 2025 года оплачено штрафов на сумму 16 300 000 рублей. Ввиду сложности, наличия большого объема работы для подключения объекта истца, финансовыми трудностями в условиях создавшейся экономической обстановки, ПАО «Россети» не имеет соответствующих намерений уклониться от исполнения обязательств. Считает, что недобросовестное поведение со стороны ответчика отсутствует. Сетевая организация полагает безосновательным взыскание в пользу истца заявленной суммы неустойки, поскольку просрочка исполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения является незначительной. Финансовые ограничения, вызванные дефицитом платы за технологическое присоединение, не позволяет ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» организовать выполнение указанных мероприятий в предусмотренные договором сроки. В условиях дефицита средств Обществом формируется график исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей и предпринимаются все необходимые меры для из исполнения в максимально короткие сроки. Во взыскании неустойки и морального вреда также просит отказать.

В связи с вышеизложенным, просит отказать в удовлетворении требований в полном объеме.

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст.539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В соответствии с п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п.6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Процедура технологического присоединения установлена п.7 вышеуказанных Правил, включает в себя подачу заявки лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора предусмотренных им мероприятий; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В п.18 Правил поименованы мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п.16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В силу п.14 Правил, к заявителям - физическим лицам в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), относятся те, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно п.105 Правил, в отношении заявителя, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя: условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17; счет на оплату технологического присоединения по договору; подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес>.

Между ФИО1 и ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес><адрес> (л.д. 7-9).

Согласно п.6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу п.5 Договора срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п.17 Договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размере платы за каждый день просрочки.

В п.21 Договора определено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Размер платы за технологическое присоединение установлен в п.10 Договора и определяется в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 220 и составляет 44 098,80 рублей, в том числе НДС (20 %) – 7 349,80 рублей.

Указанная сумма была полностью оплачена истцом 19.06.2024 года, что подтверждается чеком по операции ПАО Совкомбанк (л.д. 19).

25.06.2024 года между ФИО1 и ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» заключено дополнительное соглашение к договору №, предметом которого явилось внесение изменений в действующую точку поставки в Договор на основании заявки о технологическом присоединении к электрическим сетям: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, до завершения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям (л.д. 17).

Таким образом, датой заключения договора технологического присоединения является 25.06.2024 года.

Судом установлено, что договор заключен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ; Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, в письменной форме и подписан сторонами, существенные условия договора технологического присоединения сторонами согласованы.

Однако, ответчик в установленный договором срок свои обязательства не выполнил.

Факт просрочки исполнения обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчиком не оспаривается.

Таким образом, требования истца об обязании ответчика исполнить договор от 24.07.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, подлежит удовлетворению.

Положениями ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп.«б» п.16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Абзацем третьим подп.«в» п.16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п.п.12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Аналогичные условия установлены и п.17 заключенного между сторонами Договора о технологическом присоединении.

По смыслу приведенных положений Правил технологического присоединения, период взыскания неустойки ограничен годом только при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Предельный срок взыскания неустойки за нарушение сетевой организацией условий договора о технологическом присоединении законом не ограничен.

Поскольку технологическое присоединение должно было быть осуществлено до 25.12.2024 года, истец заявил требование о взыскании с ответчика неустойки за период времени с 26.12.2024 года по 25.01.2025 года (397 дней)

Согласно представленному истцом расчету с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме <данные изъяты>

В соответствии со ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с ч.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Применение ст.333 ГК РФ к правоотношениям, вытекающим из законодательства о защите прав потребителей, также не исключено (п.34 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

С учетом заявленного ответчиком ходатайства об уменьшении неустойки, учитывая компенсационную природу неустойки, которая направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего дела, характер и продолжительность нарушения прав истца, принимая во внимание, что снижение неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за нарушение обязательств, суд считает возможным снизить неустойку до 20 000 рублей.

Согласно ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Согласно ст.15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно п.45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Руководствуясь положениями ст.15 Закона «О защите прав потребителей», принимая во внимание, что факт нарушения прав истца как потребителя был установлен судом, с учетом степени нравственных страданий истца, степени вины ответчика, обстоятельств дела, суд с ответчика в пользу истца взыскивает сумму компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>.

В силу с п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из разъяснений, изложенных в п.46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку ПАО «Россети Центр» до настоящего времени не исполнило требования потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной в пользу истца суммы, <данные изъяты>

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика расходов по оплате юридических услуг в размере <данные изъяты>.

В силу п.1 ст.100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.11 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», - разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Согласно п.2. рекомендаций (далее – Рекомендации) по оплате юридической помощи, утвержденных Советом Адвокатской палаты Смоленской области (протокол № 2 от 16.02.2023), оказываемой адвокатами гражданам, размещенным на официальном сайте Адвокатской палаты Смоленской области, плата за консультации (советы) с последующим составление правовых документов для граждан составляет от 5 000 рублей.

Истцом представлена квитанция серии ЮР № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой усматривается, что ФИО1 оплатил адвокату КА <адрес> ФИО5 за предоставленные услуги в виде юридической консультации и составления искового заявления – <данные изъяты> (л.д. 25).

Учитывая Рекомендации, категорию дела, его сложность, а также принцип разумности и справедливости, суд находит разумной и подлежащей взысканию сумму понесенных судебных расходов в размере <данные изъяты>.

Учитывая, что при обращении с иском в суд истец в силу закона освобожден от оплаты государственной пошлины, в соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина в сумме 6 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО8 к филиалу ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Обязать филиал ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» исполнить договор от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергосбережения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес><адрес><адрес>.

Взыскать с филиал ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» в пользу ФИО1 ФИО9 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере <данные изъяты>, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере <данные изъяты> и расходы на оплату юридических услуг <данные изъяты>.

Взыскать с ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» государственную пошлину в местный бюджет в размере 6 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Духовщинский районный суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья А.Э. Миглин

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ года