Решение № 2-1602/2024 2-1602/2024~М-1476/2024 М-1476/2024 от 11 октября 2024 г. по делу № 2-1602/2024

Дело № 2-1602/2024

УИД 27RS0002-01-2024-003491-31


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 октября 2024 года г.Хабаровск

Кировский районный суд города Хабаровска в составе: председательствующего судьи Т.В. Брязгуновой, при секретаре О.И. Могильной, с участием представителя истца по доверенности ФИО1, представителя ответчика по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Акционерному обществу "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить условия договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., взыскании неустойки,

установил:

ФИО3 обратился в Кировский районный суд г.Хабаровска с иском к АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить условия договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., взыскании неустойки. В обоснование иска указал, что 05.12.2022г. между ФИО3 и АО «Газпром газораспределение ДВ» заключен договор № ТПД-ХБ22/3566/2023 (регистрационная дата 20.09.2022г.) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации» (далее - договор), в соответствии с которым Общество обязалось выполнить работы по технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиспользующее оборудование дома, принадлежащего ФИО3 В силу п.1 договора по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации исполнитель обязуется осуществить подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, с учётом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица «Жилой дом» по адресу <адрес>, <...>, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетями газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учётом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. Пунктом 2 договора установлено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее - Технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. В соответствии с п.3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 1 год с момент заключения настоящего договора. Таким образом, с учётом даты заключения договора исполнитель должен был осуществить технологическое подключение до 05.12.2023г. В силу п.4 договора исполнитель обязан обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки подключения на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством РФ). Направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленных настоящим договором, информацию о расположении точки подключения (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях). Осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения не позднее срока, установленного настоящим договором. Вместе с тем, исполнителем до настоящего времени указанные действия не совершены, в связи с чем, препятствует заявителю в подключении к газоснабжению и домовладение ФИО3 к сетям газораспределения не подключено, пуск газа не осуществлен. С учётом изложенного истец вынужден обратиться в суд с настоящим исковым заявлением. Ссылаясь на ст.309, 310 ГК РФ, п.5, 71, 72 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от ДАТА № (далее - Правила №) которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), п.121, 122 раздела VII Правил, которым определены особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации, указал, что таким образом, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется в соответствии с программой газификации. В случае, если в программе газификации отсутствует домовладение заявителя, то устанавливаются сроки, предусмотренные пунктом 122 Правил. Поскольку объект на момент заключения договора не был включен в программу газификации <адрес>, то в соответствии с абз.6 п.122 Правил подключения №, п.3 договора был установлен срок выполнения мероприятий 1 год с момента заключения договора. С учётом изложенного, ответчиками допущено нарушение сроков исполнения обязательств, поскольку подключение газоснабжения до настоящего момента истцу не произведено. Ссылаясь на ст.308.3 ГК РФ, п.28 постановления Пленума ВС РФ от ДАТА № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» просил: Обязать АО «Газпром газораспределение дальний Восток» исполнить условия договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., а именно выполнить работы по технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиспользующее оборудование дома, принадлежащего ФИО3 в течение 10 рабочих дней; Взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» неустойку за неисполнение решения суда в размере 500 руб. в день по день фактического исполнения обязательства.

Не согласившись с иском, ответчик АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" представило возражения на иск, где указано, что порядок подключения (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства утвержден постановлением Правительства РФ от ДАТА № "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (далее Правила подключения №). Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации урегулированы разделом VII Правил подключения №. Так, между Обществом и истцом заключен договор от ДАТА № TПД-ХБ22/3566/2022 (далее - договор) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно п.1 которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, расположенного по адресу: <адрес>, <...><адрес>, кадастровый номер земельного участка 27:03:0020315:57 (далее - объект) к сетям газораспределения, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте проложены газораспределительные сети к сети газопотребления, а заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ объекта. Так, согласно п.121 Правил подключения № срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительств) и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. Вместе с тем, согласно абз.6 п.122 Правил подключения №, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров. Поскольку объект на момент заключения договора не был включен в программу газификации <адрес>, то в соответствии с абз.6 п.122 Правил подключения №, п.3 договора был установлен срок выполнения мероприятий 1 год с момента заключения договора. В качестве требований истцом заявлено обязание Общества исполнить условия договора, а именно выполнить работы по подключению технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиснользующее оборудование объекта в течении 10 рабочих дней. Вместе с тем, техническая возможность подключения объекта может быть реализована только после осуществления строительства газопровода среднего давления «Распределительный газопровод в границах улиц Брестская - Советская – ФИО4 г.Хабаровск, <адрес>» (код стройки 2№), от которого будет построен непосредственно подводящий газопровод к объекту. При этом, ввиду большого объема работ в рамках реализации программы газификации <адрес>, утвержденной распоряжением <адрес> от ДАТА №-рп «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организации <адрес> на 2022-2031 годы» (в ред. от 14.08.2024г.), завершение строительства вышеуказанного газопровода будет завершено только в 2026г. В настоящее время объект также включен в проект изменений к пообъектному плану-графику догазификации <адрес>, запланированный срок догазификации декабрь 2026г. Ссылаясь на п.22, 27 постановления Пленума ВС РФ от ДАТА N 7 (ред. от ДАТА) «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств», Общество просит учесть вышеизложенные обстоятельства и невозможность исполнения заявленных требований в части исполнения обязательства в натуре ранее конца 2026г. Кроме того, согласно п.6 Договора, пп.«а» п.74 Правил подключения N 1547, истец также обязан исполнить обязательства но договору, в том числе осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельною участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства. В силу п.17 договора, заявитель не позднее 30 дней до окончания срока мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предоставляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий, для проведения исполнителем мониторинга в порядке п.16 договора. Согласно п.18 договора, по результатам мониторинга исполнитель составляет акт о готовности, который свидетельствует о надлежащем исполнении заявителем своих обязательств по договору, предусмотренных п.6 договора. Однако, в материалы дела истцом не представлено доказательств исполнения своих обязательств по договору, что свидетельствует о нарушении срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) также со стороны заявителя. Ссылаясь на ст.308.3 ГК РФ указали, что учитывая характер спора и обязательств, в том числе долгосрочность исполнения договора ввиду ранее названных обстоятельств, удовлетворение требования о взыскании судебной неустойки в пользу истца за каждый день просрочки в размере 500 руб. повлечет для Общества повышенную финансовую нагрузку при невозможности исполнения решения суда в установленный срок. Таким образом, просили отказать ФИО3 в удовлетворении заявленных исковых требований; при удовлетворении иска назначить разумный срок для исполнения обязательства в натуре с учетом обстоятельств дела, снизить размер судебной неустойки.

В ходе судебного разбирательства по делу истцом представлены возражения относительно доводов представителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», изложенных в возражениях на исковое заявление, где указал, что АО «Газпром газораспределение ДВ» Хабаровскому УФАС России не представлены какие-либо доказательства наличия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших за собой невозможность соблюдения Правил при осуществлении подключения (технологического присоединения) объекта, принадлежащего ФИО3 Вместе с тем, ответчик, заключая договор знал о сроках газификации спорного объекта, в связи с чем, мог отказать в заключении договора или установить иной срок. Кроме того, указанные выше обстоятельства были предметом рассмотрения при вынесении постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по <адрес> № о наложении штрафа по делу №.21-992/2024 об административном правонарушении. В указанном постановлении УФАС России по <адрес> было установлено, что сроки установленные региональной программой догазификации, установленной распоряжением <адрес> от ДАТА №-рп «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организации <адрес> на 2022-2031 годы» не освобождают ответчика от надлежащего исполнения обязательств по договору. В связи с указанным доводы ответчика о невозможности исполнить обязательства по договору в установленные сроки - не состоятельны и не основаны на законе. Относительно встречного исполнения обязательств истцом. Абз.2 п.4 договора установлено, что исполнитель (ответчик) обязан обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка и получить на неё положительное заключение экспертизы. В силу абз.3 п.4 договора исполнитель обязан направить заявителю в течении 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленных настоящим договором, информацию о расположении точки подключения (в случае, если точка подключения не определена в технических условиях). В соответствии с п.9 Технических условий (далее - ТУ) точка подключения определена в п.7 ТУ. В п.7 ТУ отражено, информация о газопроводе в точке подключения: проектируемый выход из земли стального газопровода 25 среднего давления, материал труб: сталь, электрохимическая защита не требуется, тип защитного покрытия - два слоя эмали ПФ-115 жёлтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-021, протяжённость ориентировочно 1,5м., на границе земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020315:57. Таким образом, сторонами не определена точная точка подключения газопровода к системе заявителя. С учётом изложенного, в целях построения на своём земельном участке газопровода, заявитель должен точно знать, где будет расположена точка подключения, в связи с чем, действия исполнителя по информированию заявителя о расположении точки подключения являются первоочерёдными, в связи с чем, доводы ответчика в указанной части не обоснованы. Также истец представил ходатайство об уточнении иска, где просил: Обязать АО «Газпром газораспределение ДВ» исполнить условия договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., а именно выполнить работы по технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиспользующее оборудование дома, принадлежащего ФИО3, до 01.07.2025г.; Взыскать с АО «Газпром газораспределение ДВ» неустойку за неисполнение решения суда в размере 500 руб. в день по день фактического исполнения обязательств.

Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела был извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

Представитель истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании заявленный иск своего доверителя поддержала по изложенным в нем основаниям, с учетом его уточнения, просили удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражала против иска, в обоснование ссылаясь на письменные возражения, просила в удовлетворении иска отказать.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившегося истца.

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы гражданского дела, судом установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст.539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.539 ГК РФ).

В соответствии с п.2 ст.548 ГК РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, правила о договоре энергоснабжения (ст.ст.539-547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Договор энергоснабжения является публичным договором (ст.426 ГК РФ).

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения является публичным договором (п.9 Правил подключения).

В соответствии со ст.2 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" потребитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 05.12.2022г. между АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (исполнитель) и ФИО3 (заявитель) был заключен Договор № ТПД-ХБ22/3566 (регистрационная дата ДАТА) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в рамках которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица «Жилой дом» по адресу: <адрес>, <...>, кадастровый (условный) №, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <...>, кадастровый №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (п.1 договора).

Как следует из п.2 договора, подключение осуществляется в соответствии с технологическими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п.3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа: 1 год с момента заключения настоящего договора. Последний день срока, установленного в абзаце первой настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Согласно Технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (Приложение к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации:

1. Наименование ГРО, выдавшей технические условия: АО Газпром газораспределение Дальний Восток,

2. Заявитель: ФИО3;

3. Объект капитального строительства: Жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <...>, кадастровый №;

4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 7 куб.м.

5. давление газа в точке подключения: максимальное 0,3 МПа; фактическое (расчетное) 0,29 МПа.

6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства: не позднее 1 года с момента заключения договора.

Между тем, в судебном заседании на основании пояснений сторон достоверно установлено, что подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, <...>, кадастровый № к сети газораспределения во исполнение Договора № ТПД-ХБ22/3566/2022 от 05.12.2022г. исполнителем АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» не произведено до настоящего времени. Доказательств обратного стороной ответчика суду не представлено.

Пунктом 12 договора предусмотрено, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (п.13).

В соответствии со ст.2 ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» потребитель газа - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд. Газораспределительная организация - специализированная организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от ДАТА N 1547) подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газ (распределения осуществляется на основании договора о подключении (п.5).

В силу п.4 договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., исполнитель обязан обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки подключения на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством РФ).

Направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленных настоящим договором, информацию о расположении точки подключения (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях).

Осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения не позднее срока, установленного настоящим договором.

Вместе с тем, судом установлено, что исполнителем до настоящего времени указанные действия не совершены, что препятствует заявителю в подключении к газоснабжению и домовладение ФИО3 к сетям газораспределения не подключено, пуск газа не осуществлен.

Также судом установлено, что 29.05.2024г. ФИО3 обращался с заявлением в Хабаровское УФАС России на действия (бездействие) АО «Газпром газораспределение ДВ», по результатам которого 06.08.2024г. УФАС по <адрес> вынесено постановление № о наложении штрафа по делу №.21-992/2024 об административном правонарушении, которым юридическое лицо АО «Газпром газораспределение ДВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.9.21 КоАП РФ, с применением к АО «Газпром газораспределение ДВ» меры ответственности в виде административного штрафа в размере 600000 руб.. Хабаровским УФАС в названном деле установлено, что крайний срок исполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО3 к сети газораспределения – 05.12.2023г. В указанный срок мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО3 к сети газораспределения не выполнены. Обстоятельства дела №.21-992/2024 об административном правонарушении позволили сделать вывод о том, что субъект естественной монополии, оказывающий услуги по транспортировке газа по трубопроводам – АО «Газпром газораспределение ДВ» - имело возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых действующим законодательством предусмотрена ответственность, но не принял все зависящие от него меры по их соблюдению, что, в свою очередь влечет нарушение прав граждан, нарушение нормативных требований в части обеспечения потребности граждан в газоснабжении.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДАТА N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 указанного Постановления Пленума, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, недопустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена - стимулирование должника к совершению определенных действий или воздержанию от них. Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абз. 2 п. 28 Постановления Пленума).

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) при исполнении решения суда о понуждении к исполнению обязательства в натуре в рамках исполнительного производства (абз. 2 п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДАТА N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Также в абзаце 2 пункта 33 данного Постановления указано, что факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что для восстановления нарушенного права истца на ответчика должна быть возложена обязанность, выполнить работы по технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиспользующее оборудование дома, принадлежащего ФИО3, расположенного по адресу: <...>, кадастровый номер 27:23:0020315:62 сроком до 01.07.2025г.

Кроме того, суд считает возможным, в случае неисполнения ответчиком возложенных на него обязанностей к указанному сроку взыскать с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" в пользу ФИО3 неустойку, исчисляемую с 02.07.2025г. по день фактического исполнения обязательства.

Вместе с тем, суд не может согласиться с доводами заявителя о необходимости установления размера судебной неустойки в 5000 рублей ежедневно до момента фактического исполнения решения суда.

Суд учитывает, что неустойка призвана стимулировать должника к исполнению обязательств, но не должна приводить к необоснованному обогащению взыскателя, в связи с чем, руководствуясь принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п.4 ст.1 ГК РФ), полагает необходимым определить ко взысканию с АО «Газпром газораспределение ДВ» в пользу ФИО3 судебную неустойку в размере 100 рублей в день с 02.07.2025г. по день фактического исполнения судебного акта.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО3 к Акционерному обществу "Газпром газораспределение Дальний Восток" о возложении обязанности исполнить условия договора № ТПД-ХБ22/3566/2023 от 05.12.2022г., взыскании неустойки, - удовлетворить частично.

Возложить обязать на АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" исполнить условия договора № № от 05.12.2022г., а именно выполнить работы по технологическому присоединению к газовой сети и подключить газоиспользующее оборудование <адрес> по пер. Красноармейский в г. Хабаровске (кадастровый №), принадлежащего ФИО3 в срок до ДАТА.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (ИНН <***>) в пользу ФИО3, №.р. уроженца г. Хабаровска (паспорт № №, выдан 13.04.2007г. Отделом внутренних дел Краснофлотского <адрес> г.Хабаровска) судебную неустойку в размере 100 руб. в день с 02.07.2025г. до момента фактического исполнения решения суда. В остальной части требований о взыскании судебной неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Кировский районный суд города Хабаровска в течение месяца со дня вынесения в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 25.10.2024г.

Судья Т.В. Брязгунова