Решение № 2А-780/2021 2А-780/2021~М-649/2021 М-649/2021 от 27 июня 2021 г. по делу № 2А-780/2021

Дело № 2а-780/2021


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 июня 2021 года п. Чишмы

Чишминский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Идрисова P.M.,

с участием представителя административного истца ФИО1, действующей по доверенности от 19.05.2021 г.,

при секретаре Ситниковой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску заместителя главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по строительству, транспорту, связи и ЖКХ ФИО2 к ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району о признании ответа незаконным, обязании продлить сроки предписаний,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по строительству, транспорту, связи и ЖКХ ФИО2 обратился в суд с административным иском к ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району о признании ответа незаконным, обязании продлить сроки предписаний, указывая на то, что сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району проведена проверка в области обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе проверки были выявлены нарушения, в результате чего ему, как должностному лицу заместителю главы администрации по строительству, транспорту, связи и ЖКХ были внесены предписания на устранение выявленных нарушений.

Так, в соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на а/д <адрес> с 0 по 2 км необходимо установить дорожные знаки 3.20, 3.21, 2.1, а также нанести дорожную разметку 1.1 по ГОСТ 50597-2017, ГОСТ 52289-2019. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП 2.05.02.85. Установленный срок выполнения -10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП 2.05.02.85, ГОСТ 52298-2019. Установленный срок выполнения -10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес> необходимо установить дорожные знаки 3.24, 5.20, 5.191, 5.19.2, 1.17, а также нанести дорожную разметку 1.1, 1.14.1 по ГОСТ 50597-2017, ГОСТ 52298-2019. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП 2.05.02.85. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В связи с необходимостью продлить сроки вышеуказанных предписаний я обратился с ходатайством, оформленным в виде письма, от ДД.ММ.ГГГГ № в ОГИБДД ОМВД по Чишминскому району о продлении сроков предписаний.

Ответом ОГИБДД ОМВД по Чишминскому району от ДД.ММ.ГГГГ № сообщено, что продлить сроки предписаний не представляется возможным в связи с тем, что продление сроков предписания не регламентируется законодательными актами РФ.

Считают данный отказ незаконным по следующим основаниям.

Учитывая стоимость работ по отсыпке автомобильных дорог, органы местного самоуправления должны соблюдать процедуру определения поставщика, предусмотренную Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которая предполагает определенные временные рамки.

Учитывая требования, установленные действующим законодательством к срокам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона - ориентировочный срок с момента размещения извещения о закупке и заключения (подписания) контракта составляет 24 дня.

Кроме того, требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методы контроля установлены ГОСТом Р 50597-2017, утверждённым и ведённым в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ №-ст.

Согласно п.3.5 данного ГОСТа «Срок устранения дефекта: время с момента обнаружения дефекта до его устранения»; п.3.3. «Момент обнаружения: дата и время регистрации поступления информации о наличии дефекта уполномоченным лицом организации, осуществляющей дорожную деятельность».

В таблице 6.2 срок нанесения дорожной разметки по ГОСТ не более 30 суток.

Более того, на основании предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, направлено письмо в адрес начальника ФИО5 ДРСУ о необходимости устранить выявленные недостатки на а/д <адрес> по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, указанных в предписании.

Ответом начальника ФИО5 ДРСУ от ДД.ММ.ГГГГ № сообщается, что дорожные знаки 3.20, 3.21, 2.1 на участке км 0+00 - км 2+00 а/д Марусино- Арово-Черниговка-Аклан установлены согласно проекта организации движения.

В части нанесения дорожной разметки сообщается, что разметка 1.1 будет нанесена до ДД.ММ.ГГГГ, после наступления благоприятной погоды и согласно графика выезда разметочной машины.

При таких обстоятельствах, срок исполнения предписания, определенный в 10 суток, со дня его получения, определен необоснованно, без учета процедуры проведения торгов в соответствии с 44-ФЗ, а также времени, необходимого для организации фактического исполнения, а, следовательно, отказ в продлении срока исполнения предписаний является необоснованным.

В административном иске административный истец признать незаконным ответ ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в продлении сроков предписания.

Обязать ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району продлить сроки предписаний, как указано ниже: предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 32 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ).

Административный истец – заместитель главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по строительству, транспорту, связи и ЖКХ ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель административного истца ФИО1, действующая по доверенности, административный иск поддержала, просила административный иск удовлетворить.

Представитель административного ответчика ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району Республики Башкортостан в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель заинтересованного лица Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Представитель заинтересованного лица ОАО «Башкиравтодор» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Суд, выслушав представителя административного истца, изучив и оценив материалы дела, приходит к следующему.

Материалами дела подтверждается, что начальником ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 вынесено предписание в целях устранения нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге Марусино-Арово-Черниговка-Аклан с 0 по 2 км ФИО5 района выявленных ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч 00 мин (при надзоре за дорожным движением, проведения проверки).

Предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

1. установка дорожных знаков 3.20,3.21,2.1 нанесение дорожной разметки 1.1, ГОСТ50597-2017, ГОСТ 52289-2019.

Срок выполнения 10 суток. Получено предписание ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 зам.главы Администрации МР Чишминский район.

Начальником ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 вынесено предписание в целях устранения нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на <адрес> выявленных ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч 50 мин (при надзоре за дорожным движением, проведения проверки)

Предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

1.Произвести профилирование, частичную отсыпку, установка ливневок автодороги на <адрес>. ГОСТ50597-2017, СНИП ДД.ММ.ГГГГ.85. Срок выполнения 10 суток.

Начальником ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 вынесено предписание в целях устранения нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на <адрес> выявленных ДД.ММ.ГГГГ в 16ч 50 мин (при надзоре за дорожным движением, проведения проверки)

Предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

1.Произвести профилирование, частичную отсыпку, установка ливневок автодороги на <адрес> ГОСТ50597-2017, СНИП 2.05.02.85, ГОСТ52298-2019. Срок выполнения 10 суток.

Начальником ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 вынесено предписание в целях устранения нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на <адрес> выявленных ДД.ММ.ГГГГ в 09ч 30 мин (при надзоре за дорожным движением, проведения проверки)

Предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

1. установка дорожных знаков 3.24,5.20, 5.191,5,19.2, 1.17, нанесение дорожной разметки 1.1,1-14.1, автодороги на <адрес><адрес> ГОСТ 50597-2017, ГОСТ 52289-2019. Срок выполнения 10 суток

Начальником ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 вынесено предписание в целях устранения нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге <адрес> выявленных ДД.ММ.ГГГГ в 11ч 00 мин (при надзоре за дорожным движением, проведения проверки).

Предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

1. установка ливневок, произвести профилирование, частичная отсыпку, ГОСТ 50597-2017.СНИП 2.05.02-85 на <адрес>. Срок выполнения 10 суток.

ДД.ММ.ГГГГ зам. главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан ФИО2 обратился к начальнику ФИО5 ДРСУ ФИО4 с просьбой в связи с тем, что отделением ГИБДД ОМВД России по Чишминскому району РБ Администрации района выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ по установке дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен», 3.21 «Конец зоны запрещения обгона», 2.1 «Главная дорога», нанесение дорожной разметки 1.1 на автодороге местного значения <адрес> на участке по ПОДД км 0+000 по км 2+000 в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи выше изложенным просим Вас за счет содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Чишминский район на автомобильной дороге <адрес> установить вышеуказанные знаки до ДД.ММ.ГГГГ г. и направить фотоматериалы на адрес электронной почты: 41. <данные изъяты>

Согласно письму начальника ФИО5 ДРСУ ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ № Чишминское ДРСУ филиал АО «Башкиравтодор» доводит до сведения о том, что замечания согласно письма за № от ДД.ММ.ГГГГ устранены частично:

1. Дорожные знаки 3.20, 3.21, 2.1 на участке км 0+00 - км 2+00 автомобильной дороги <адрес> установлены согласно проекта организации движения;

2. Дорожная разметка 1.1 будет нанесена до 31 мая, после наступления благоприятной погоды согласно графика выезда разметочной машины.

ДД.ММ.ГГГГ зам. главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан ФИО2 обратился к начальнику ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району ФИО3 с просьбой в связи с тем, что

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району проведена проверка в области обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе проверки были выявлены нарушения, в результате чего ему, как должностному лицу заместителю главы администрации по строительству, транспорту, связи и ЖКХ были внесены предписания на устранение выявленных нарушений.Так, в соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на а/д <адрес> с 0 по 2 км необходимо установить дорожные знаки 3.20, 3.21, 2.1, а также нанести дорожную разметку 1.1 по ГОСТ 50597-2017, ГОСТ 52289-2019. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес><адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП 2.05.02.85. Установленный срок выполнения -10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес>32, Шоссейная, 42, Родниковая, 2 д. Сайраново ФИО5 <адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП ДД.ММ.ГГГГ.85, ГОСТ 52298-2019. Установленный срок выполнения -10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес><адрес> необходимо установить дорожные знаки 3.24, 5.20, 5.191, 5.19.2, 1.17, а также нанести дорожную разметку 1.1, 1.14.1 по ГОСТ 50597-2017, ГОСТ 52298-2019. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес><адрес> необходимо произвести профилирование, частичную отсыпку, установку ливневок по ГОСТ 50597-2017, СНИП ДД.ММ.ГГГГ.85. Установленный срок выполнения - 10 суток.

В соответствии с предписанием от ДД.ММ.ГГГГ № на участке а/д по <адрес><адрес> необходимо установить освещение по ГОСТ 33176-2014, ГОСТ 52266-2007. Установленный срок выполнения - 10 суток.

Учитывая стоимость работ по отсыпке автомобильных дорог, органы местного самоуправления должны соблюдать процедуру определения поставщика, предусмотренную Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которая предполагает определенные временные рамки.

Так, в соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ) - настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Частью 2 статьи 63 Закона №44-ФЗ установлено, что в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, согласно ч.2 статьи 67 Закона №44-ФЗ, не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 настоящего Федерального закона, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе (ч.З статьи 68 Закона №44-ФЗ).

После проведения аукциона наступает срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, который не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона (ч.5 статьи 69 Закона №44-ФЗ).

По итогам проведения аукциона и рассмотрения заявок заключается контракт по статье 83.2 Закона №44-ФЗ: ч.9 данной статьи установлено - «Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов»

Учитывая требования, установленные действующим законодательством к срокам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона - ориентировочный срок с момента размещения извещения о закупке и заключения (подписания) контракта составляет 24 дня.

Кроме того, требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методы контроля установлены ГОСТом Р 50597-2017, утверждённым и ведённым в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ДД.ММ.ГГГГ №-ст.

Согласно п.3.5 данного ГОСТа «Срок устранения дефекта: время с момента обнаружения дефекта до его устранения»; п.3.3. «Момент обнаружения: дата и время регистрации поступления информации о наличии дефекта уполномоченным лицом организации, осуществляющей дорожную деятельность».

В таблице 6.2 срок нанесения дорожной разметки по ГОСТ не более 30 суток.

Более того, на основании предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, направлено письмо в адрес начальника ФИО5 ДРСУ о необходимости устранить выявленные недостатки на а/д Марусино-Арово-Черниговка-Аклан по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, указанных в предписании.

Ответом начальника ФИО5 ДРСУ от ДД.ММ.ГГГГ № сообщается, что дорожные знаки 3.20, 3.21, 2.1 на участке км 0+00 - км 2+00 а/д <адрес> установлены согласно проекта организации движения.

В части нанесения дорожной разметки сообщается, что разметка 1.1 будет нанесена до ДД.ММ.ГГГГ, после наступления благоприятной погоды и согласно графика выезда разметочной машины.

На основании вышеизложенного Администрация муниципального района просит продлить сроки выполнения: предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 32 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ); предписания от ДД.ММ.ГГГГ № на 62 дня (до ДД.ММ.ГГГГ)

В ответ на обращение № от ДД.ММ.ГГГГ начальник ФИО3 ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району информирует о том, что продлить сроки предписаний, вынесенных при плановой проверке с 19 по ДД.ММ.ГГГГ продлить не предоставляется возможным, в связи с тем, что продление сроков предписания не регламентируется законодательными актами РФ.

Положениями ч. 1 ст. 218 КАС РФ предусмотрено, что гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Согласно п.8 ст. 226 КАС РФ при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, действия (бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление. При проверке законности этих решения, действия (бездействия) суд не связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом заявлении о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, и выясняет в полном объеме следующие обстоятельства: нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление; соблюдены ли сроки обращения в суд; соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих: полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; основания для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены нормативными правовыми актами; соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется в целях обеспечения соблюдения осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (далее - обязательные требования).

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

В силу п. 2 ст. 12 того же Закона обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.

На основании п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090) должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны, в том числе, содержать эти объекты в безопасном для движения состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил.

Администрация Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан входит в структуру органов местного самоуправления, являясь исполнительно-распорядительным органом. Руководит администрацией городского поселения глава администрации. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения относится к полномочиям администрации этого городского поселения.

Суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к убеждению, что оснований для удовлетворения административного иска заместителя главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по строительству, транспорту, связи и ЖКХ ФИО2 к ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району о признании ответа незаконным, обязании продлить сроки предписаний, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении административного иска заместителя главы Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан по строительству, транспорту, связи и ЖКХ ФИО2 к ОГИБДД ОМВД России по Чишминскому району о признании ответа незаконным, обязании продлить сроки предписаний отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца через Чишминский районный суд Республики Башкортостан.

Судья Р.М. Идрисов

Решение22.08.2021