Решение № 2-4498/2024 2-501/2025 2-501/2025(2-4498/2024;)~М-3660/2024 М-3660/2024 от 10 сентября 2025 г. по делу № 2-4498/2024

Дело №2-501/2025

УИД 33RS0002-01-2024-007390-18


РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г.Владимир 28 августа 2025 года

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Гаревой Л.И.

при секретаре Артамоновой М.А.

с участием

представителя истца ФИО2

представителя ответчика ФИО3

представителя третьего лица ФИО4

третьего лица ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Владимире гражданское дело по исковому заявлению ФИО5 к АО «Газпром Газораспределение Владимир» об обязании устранить неисправность газопровода, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратилась в суд с иском к АО «Газпром Газораспределение Владимир» об обязании устранить неисправность газопровода, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. В обоснование указано, что истец является собственником земельного участка по адресу: <...>, <...><...>, кадастровый ###, на котором расположен жилой дом, в котором истцу принадлежит ### доля в праве. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор ### о подключении газоиспользующего оборудования на указанном земельном участке к сети газораспределения. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения подключения определен ДД.ММ.ГГГГ дней. Дополнительным соглашением ###1 от ДД.ММ.ГГГГ срок подключения к сети ФИО1 увеличен до ДД.ММ.ГГГГ г. По договору обязанность сделать проект чети газопотребления в границах участка и проложить в связи с этим подземную и наземную часть газопровода с вводом его в дом возлагается на истца. Общая стоимость по разработке проекта составила ###. П.3 дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ определено, что стороны согласовали сдачу-приемку работ, выполняемых ответчиком в границах участка истца, по этапам. По мере выполнения каждого этапа подписываются промежуточные акты. Полагает, что у ответчика определены этапы выполнения работ: проектирование сети, прокладка подземного газопровода, прокладка надземной части газопровода, подключение газовой плиты. Но сроки выполнения этапов не определены. ДД.ММ.ГГГГ истец направила ответчику обращение, установив срок для окончания всех этапов, казанных в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ответчик дал ответ на обращение. Акты приемки выполненных работ составлены ДД.ММ.ГГГГ и подписаны истцом: Акт на проектирование сети №### -### руб.; Акт на установку газовой плиты №### –стоимостью ### Акт на прокладку подземной части газопровода №### –стоимостью ### руб., Акт на прокладку надземной части газопровода №### стоимостью ###. В соответствии с п.21 Договора от ДД.ММ.ГГГГ истец подала ответчику уведомление о выполнение всех технических условий, срок по проведению мониторинга установлен п.26 Договора и составляет ДД.ММ.ГГГГ рабочих дня. ДД.ММ.ГГГГ работники ответчика прибыли в дом истца для мониторинга технических условий, в ходе которого установлено, что надземный участок газопровода пропускает воздух. Акт выявленных недостатков не составлялся в нарушение пунктов 22,23, 24 Договора перечень замечаний для устранения сразу после осмотра не выдан. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлена претензия с требованием устранить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ неисправность, изготовленного ответчиком газопровода. Ответ на претензию не дан. Ответчиком изготовлены газопроводные сети, которыми истец не может пользоваться. На основании изложенного, ссылаясь на ст.ст.309, 310 ГК РФ, п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, просит: Обязать АО «Газпром газораспределение Владимир» устранить неисправность (отсутствие герметичности) надземного газопровода, изготовленного в соответствии с актом №### в трехдневный срок с момента вступления решения суда в законную силу; Взыскать неустойку за нарушение установленного нового срока устранения недостатков выполненных работ по этапу прокладки надземной части газопровода размере ### компенсацию морального вреда в размере ### штраф.

Истец ФИО5 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом. Со слов представителя о рассмотрении дела извещена.

Представителем истца ФИО2, исковые требования были уточнены в части размера взыскиваемой неустойки. Просит взыскать ее в размере ### ### за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Также заявил об отказе от истца в части требований об обязании ответчика устранить неисправность (отсутствие герметичности) надземного газопровода в трехдневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Просил прекратить производство по делу в этой части, ссылался на добровольное удовлетворение ответчиком данных требований ДД.ММ.ГГГГ Дополнил, что ДД.ММ.ГГГГ ответчик сообщил, что все работы по дополнительному соглашению выполнены и предложил подписать Акты, которые подписаны истцом в тот же день. Затем истец уведомила ответчика о выполнении техусловий, предложив провести проверку. ДД.ММ.ГГГГ при проведении проверки представителем ответчика было установлено, что надземный участок газопровода, который изготовлен ответчиком, не держит давление. Никакого документа не было составлено. Истец ДД.ММ.ГГГГ обратился к ответчику с претензией об устранении недостатков в срок до ДД.ММ.ГГГГ, претензия не была удовлетворена. Недостатки устранены лишь ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем был подписан Акт о готовности сетей. Компенсация морального вреда в связи с неисполнением требований потребителя об устранении недостатков в установленный срок.

Как третье лицо ФИО2 не возражал против заявленных требований в части взыскания неустойки и прекращения производства по делу в части.

Представитель ответчика ФИО3 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования не признала, просила в иске отказать. Возражала против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от части требований, указав, что ДД.ММ.ГГГГ представителями ответчика никакие неисправности газопровода не устранялись, поскольку таковых не было, добровольно в этой части ответчик исковые требования не исполнял. Срок исполнения по договору, установленный дополнительным соглашением, ДД.ММ.ГГГГ Поэтому все работы проводились в срок, установленный договором.

Представитель третьего лица ООО «Эксперта» ФИО4, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, возражала против исковых требований, просила отказать, указав, что во время осмотра ДД.ММ.ГГГГ никаких недостатков работ, выполненных их организацией, не было выявлено, поэтому в добровольном порядке ДД.ММ.ГГГГ их никто не устранял. Срок по договору установлен до ДД.ММ.ГГГГ Все работы выполнены в срок. Возражала против прекращения производства по делу в части требований об обязании АО «Газпром газораспределение Владимир» устранить неисправность (отсутствие герметичности).

Представители третьих лиц ООО «Газпромгазификация», филиал АО «Газпром газораспределение Владимир», третье лицо ФИО6 в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом.

Суд, выслушав представителей сторон, третьего лица, третье лицо, заслушав свидетеля ФИО7, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ. между истцом ФИО5 и ответчиком АО «Газпром газораспределение Владимир» заключен договор ### о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. (л.д. 6).

Согласно п. 1 договора, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков (далее – домовладение) без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети.

Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: <...>, <...><...>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее – сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходам газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», расположенного по адресу: <...><...>, единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п.2 договора, подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее- техническое условие), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства (далее – мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 30 дней со дня заключения настоящего договора.

Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения либо объекта капитального строительства. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

В соответствии с п. 4 договора, исполнитель обязан, в том числе: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее – проектная документация сети распределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; направить заявителю в течении пяти рабочих дней после окончания разработки проектной документации сетей газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (приложение к настоящему договору); направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя; в случае поступления в соответствии с п. 12 Правил обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) по проектированию сети газоснабжения, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 7 договора, заявитель вправе, в том числе, получать от исполнителя информацию о ходе исполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме. Такая информация может быть направлена заявителю любым способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя.

В соответствии с п. 10 договора, в день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 11 договора, плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газораспределения, и (или) строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) строительство либо реконструкция внутреннего газопровода, объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.

В соответствии с п. 12 договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее – плата) определяется в соответствии с решением Министерства государственного регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области от 22.12.2023г. №53/483 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на ДД.ММ.ГГГГ год» и составляет ### рублей, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Ответственность сторон по договору определена разделом IV Договора. Так, в соответствии с п. 15 договора, за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Земельный участок по адресу: <...>, кадастровый ### на праве собственности принадлежит истцу ФИО5, в размере ### доли в праве собственности, и ФИО6, также в размере ### доли в праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.41).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» от ФИО5 поступило заявление с просьбой продлить договор о подключении ### от ### г. до ДД.ММ.ГГГГ.

###. (согласно пояснениям сторон ДД.ММ.ГГГГ) между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение ### к договору к подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения о продлении срока подключения ### от ДД.ММ.ГГГГ., пунктом 1 которого стороны изменили срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и установили его ДД.ММ.ГГГГ. ( л.д. 12).

Согласно п.1 соглашения, стороны включили в договор условие о выполнении мероприятий (или их части) в границах земельного участка заявителя и изложили п.п.12, 13 договора в следующей редакции: п. 12 - размер платы за подключение (технологическое присоединение) в границах земельного участка (далее – плата) определяется в соответствии с решением Министерства государственного регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области от 22.12.2023г. № 53/ 483 «Об установлении стандартизированных тарифов и ставок и формул определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям на ДД.ММ.ГГГГ год» и составляет ### в том числе НДС: ### а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа, поставка которого осуществляется по отдельному договору, заключенному между сторонами по цене, установленной в нем; п. 13 - внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50% платы, что составляет ### в том числе НДС ### вносится в течение ДД.ММ.ГГГГ рабочих дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения; 50% платы, что составляет ### в том числе НДС ### вносится в течение ДД.ММ.ГГГГ рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) (л.д.13).

Согласно п. 3 соглашения, стороны согласовали сдачу- приемку работ, выполняемых исполнителем в границах земельного участка заявителя, по этапам. По мере выполнения каждого из этапов, стороны подписывают промежуточный акт приемки- передачи выполненных работ (услуг). Исполнитель направляет заявителю подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ (услуг), который заявитель обязуется подписать в течение ДД.ММ.ГГГГ дней с момента получения. В случае не поступления в адрес исполнителя в течение ДД.ММ.ГГГГ календарных дней мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ (услуг), работа (услуга) считается принятой и подлежит оплате.

Оплата по договору истцом произведена в размере ### Из представленных суду документов следует, что истцом произведена оплата по договору в сумме ### что является авансом в соответствии с п. 13 дополнительного соглашения.

Стороной ответчика в суд представлена Рабочая документация <данные изъяты>, выполненная Газовой службой в <...> филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире (л.д.69). В соответствии с Рабочей документацией, схема газоснабжения была рассмотрена ДД.ММ.ГГГГ., Акт приемки выполненных работ на проектирование сети газопотребления в границах земельного участка по указанному адресу был подписан между заказчиком АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире и исполнителем <данные изъяты> группа <данные изъяты> исполнителем ГС <...> ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику заявление, в котором самостоятельно установил срок - ДД.ММ.ГГГГ окончания выполнения всех этапов указанных в дополнительном соглашении ### от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 22).

В ответ на указанное заявление ответчиком было направлено в адрес ФИО5 письмо от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.23) о том, что срок по договору составляет до ДД.ММ.ГГГГ и что данный срок не наступил. Работы по проектированию в границах земельного участка обществом выполнены, рабочая документация передана.

Акт приемки выполненных работ вместе с проектом сети газопотребления в границах земельного участка был получен истцом ДД.ММ.ГГГГ что подтверждается Актом об оказании услуг №### от ДД.ММ.ГГГГ полученным истцом ДД.ММ.ГГГГ

Из данного документа следует, что стоимость работ по проектированию газопотребления в границах земельного участка составляет ### руб. (л.д. 18).

Согласно акту об оказании услуг №### (л.д.21) стоимость работ по нему составила ### в том числе: за технологическое присоединение по стандартизированной ставке на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя диаметром ### мм - ### за технологическое присоединение по стандартизированной ставке на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя диаметром ### за технологическое присоединение по стандартизированной ставке на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя диаметром ### Стандартизированные ставки на установку прибора учета газа в границах земельного участка – ###. (л.д.21).

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено уведомление о выполнении технических условий ### по договору ### от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.28), в связи с чем просит провести проверку в установленный договором срок и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика истцом направлена претензия с указанием, что ДД.ММ.ГГГГ проведены мероприятия по мониторингу выполнения техусловий, в ходе которого установлено, что работы по актам об оказании услуг №### и №### подписанные ДД.ММ.ГГГГ, не выполнены ответчиком в полном объеме и с надлежащим качеством, и не пригодны для использования. Надземный участок газопровода пропускает воздух. Установил срок для устранения недостатков ДД.ММ.ГГГГ (л.д.29).

ДД.ММ.ГГГГ г. между сторонами был подписан Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (л.д.47), содержащий подписи представителя исполнителя ФИО7 и истца ФИО5

Истец считает, что поскольку недостатки ответчиком были устранены только ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ подписан Акт, то за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит начислению неустойка в соответствии с ч.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, из расчета ### где ### - стоимость по Акту об оказании услуг №### (л.д.21).

Истец просит взыскать с ответчика указанную неустойку. а также компенсацию причиненного морального вреда в соответствии с Законом о защите прав потребителей в размере ### руб., штраф в размере 50% о суммы, присужденной судом.

Проанализировав представленные по делу доказательства, оценив их по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно положениям статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с положениями статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения (сети инженерно-технического обеспечения), определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении с учетом особенностей, предусмотренных этой статьей.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства) регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021г. №1547 (далее - Правила №1547).

В соответствии с п. 2 Правил №1547, подключение (технологическое присоединение) - это совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно пункту 3 Правил № 1547, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее – заявка о подключении); б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее – договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению №3 (далее – акт о готовности); д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составления акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме, согласно приложению № 4 (далее - акт о подключении).

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

На основании п. 52 Правил № 1547 договор о подключении содержит следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению; б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению.

Согласно пункту 61 Правил, подключение к сетям газораспределения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Сроки мероприятий по подключению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации регламентированы главой VII Правил №1547.

Согласно пункту 122 Правил N 1547, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка - составляет ДД.ММ.ГГГГ дней.

В типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, являющейся приложением №8 к Правилам №1547, в абзаце первом пункта 3 указано, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет со дня заключения настоящего договора.

Между ФИО5 и АО «Газпром газораспределение Владимир» заключен договор ### от ДД.ММ.ГГГГ о подключении газоиспользующего оборудования в жилом доме по адресу: <...>

Договор заключен в соответствии с типовой формой и п. 122 Правил №1547 с указанием срока выполнения мероприятий - ДД.ММ.ГГГГ дней, с даты заключения договора.

Согласно пункту 2 договора, подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазофикации по форме согласно приложению (далее – технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Приложением к договору и неотъемлемой его частью являются технические условия №141, которыми установлены точка подключения, а также мероприятия, выполняемые исполнителем и заявителем.

На основании подпункта «а» пункта 74 Правил № 1547 заявитель обязан соблюдать установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

В соответствии с договором, на заявителя (истца) возложено выполнение мероприятий в границах земельного участка в течение 30 дней, с даты заключения договора.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 72 Правил подключения № 1547 исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 настоящих Правил).

Пунктом 58 Правил № 1547 предусмотрено, что в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 Правил подключения).

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), не может превышать: 6 месяцев - для заявителей первой категории.

На основании заявления истца от ДД.ММ.ГГГГ ( подписано дополнительное соглашение к договору о продлении срока о подключении до ДД.ММ.ГГГГ

Также согласно п. 12 Правил №1547, заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.

В силу п. 13 Правил № 1547, в случае, если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов за услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

Дополнительным соглашением ###-### от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с пунктом 12 Правил №1547 стороны согласовали, что часть работ в границах земельного участка выполняется исполнителем.

Мероприятия, согласованные сторонами, включают в себя мероприятия по проектированию сети газопотребления, по устройству подземного и надземного газопровода, по устройству внутреннего газопровода, по установке газовой плиты и прибора учета газа. Размер платы за выполнение мероприятий в границах земельного участка определен в соответствии с решением Министерства государственного регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ. ### и составил ###. Оплачено по договору ###

При этом срок выполнения мероприятий по договору (в том числе указанных в дополнительном соглашении) не менялся сторонами, срок выполнения этапов работ также не согласовывался. По условиям вышеназванного дополнительного соглашения, соответствующие работы не рассматривались сторонами в качестве самостоятельного предмета договора, и, соответственно, договором и дополнительным соглашением не предусматривались отдельные сроки их выполнения.

В данном случае, установлен единый срок для выполнения всех мероприятий (этапов работ) по технологическому присоединению, включая указанные дополнительные работы.

Таким образом, срок по договору ### от ДД.ММ.ГГГГ. установлен до ДД.ММ.ГГГГ., каких-либо иных сроков не предусмотрено и сторонами не согласовано. Поэтапная сдача выполненных работ не свидетельствует о необходимости (обязанности) согласования дополнительных сроков.

Доказательств наличия недостатков выполненной по договору работы, материалы дела не содержат. Установление истцом в претензии срока устранения недостатком, - ДД.ММ.ГГГГ в связи с чем, что надземная часть газопровода пропускает воздух, не подтверждает факт наличия указанного недостатка и его устранение со стороны ответчика ДД.ММ.ГГГГ, поскольку срок по Договору был согласован до ДД.ММ.ГГГГ

Об отсутствии каких-либо недостатков в период действия договора и его исполнения сторонами свидетельствует и показания свидетеля ФИО7, являющегося начальником комплексной службы в филиале АО «Газпром газораспределение Владимир» <...>, допрошенного в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ и пояснившего, что при выезде на место ДД.ММ.ГГГГ никаких неисправностей не было установлено. Акт о готовности не был подписан, так как собственника дома не оказалось. Повторный выезд был ДД.ММ.ГГГГ, но также не было установлено никаких неисправностей.

В первоначальном иске истец просила обязать ответчика устранить неисправность (отсутствие герметичности) надземного газопровода, изготовленного в соответствии с актом ### в трехдневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. В ходе рассмотрения настоящего дела, от стороны истца поступил отказ от данных требований на том основании, что ответчик в добровольном порядке данную неисправность устранил. Поскольку материалами дела не подтверждается факт добровольного устранения данной неисправности, равно как и ее наличие в период действия и исполнения договора о подключении от ДД.ММ.ГГГГ, то суд с учетом возражений ответчика, суд отказал в прекращении производства по делу в данной части иска, поскольку усмотрел возможное нарушение прав ответчика.

Следовательно, данные требования подлежат рассмотрению судом по существу с принятием в данной части решения. Совокупность исследованных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о необоснованности данного требования, в связи с чем к отказу в его удовлетворении.

Поскольку факт наличия недостатков выполненной работы своего подтверждения не нашел в ходе рассмотрения настоящего, дела, то требования о взыскании с ответчика неустойки за период времени, указанный в уточненном иске, и по тем основаниям, которые в нем описаны, суд считает необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Учитывая, что в основных требованиях истцу было отказано, и нарушение прав истца при исполнении ответчиком обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ ###-### не установлено, то не подлежит взысканию компенсация морального вреда в соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей. Также не может быть взыскан и штраф в порядке ч.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО5 к АО «Газпром Газораспределение Владимир» об обязании устранить неисправность газопровода, взыскании неустойки в размере 21837, 30 руб., компенсации морального вреда, штрафа, - оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд г. Владимира в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в мотивированной форме.

Председательствующий судья Л.И. Гарева

В мотивированной форме решение изготовлено 11.09.2025 г.

Председательствующий судья Л.И. Гарева