Решение № 2-А181/2020 2-А181/2020~М-А162/2020 М-А162/2020 от 5 ноября 2020 г. по делу № 2-А181/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Волово 06 ноября 2020 года

Тербунский районный суд Липецкой области в составе судьи Богомаз М.В.,

при секретаре Глотовой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Газпром газораспределение Липецк» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков виде фактически произведенных затрат,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков виде фактически произведенных затрат указав, что 01.03.2016 года между АО «Газпром газораспределение Липецк», выступающим в качестве исполнителя, и ФИО1 (выступающим в качестве заявителя) заключен договор № 05-00-03-0000011 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – бани, расположенной по адресу: <адрес>. В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика. Ответчик в свою очередь обязался внести определенную договором плату за технологическое присоединение, из которой- 50% вносится ответчиком в течении 15 дней со дня заключения договора (11 460 руб.), окончательный расчет за выполненные работы производится в течении 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничений имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 25.03.2016г. заявителем оплачен аванс 11 460 руб. Исполнитель осуществил действия по созданию сети газораспределения до точки подключения, указанной в технических условиях в установленный договором срок, однако заявитель в нарушение договора строительство сети газопотребления не произвел. Обществом был составлен акт о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). С учетом изложенного истец понес затраты связанные со строительством сети газоснабжения в размере 93 821, 35 руб. Кроме того, в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по договору, истец лишен возможности исполнить в полной мере свои обязательства по подключению объекта заявителя к сети газоснабжения и получить компенсацию выпадающих расходов от Управления энергетики и тарифов Липецкой области. 22.05.2020 г. общество направило в адрес заявителя претензию № 07-1750, содержащую в себе предложение, в случае, если тот не намерен осуществлять подключение своего объекта капитального строительства к сети газораспределения согласно договора, рассмотреть вопрос об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора с направлением в адрес общества соответствующего уведомления и с уплатой исполнителю суммы фактически понесенных затрат. Однако до настоящего времени, ответа на указанное письмо от заявителя не поступило; каких-либо действий, направленных на урегулирование вопроса о подключении объекта заявителя к сети газопотребления заявитель не предпринял. Просил суд расторгнуть договор от 01.03.2016 г. №05-00-03-0000011 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства. Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Газпром газораспределение Липецк» фактически понесенные затраты по договору от 01.03.2016 г. №05-00-03-0000011 в размере 82 361 руб. 35 коп. и в возмещение государственной пошлины 8 670 руб. 84 коп.

Определением от 26.10.2020 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено Управление энергетики и тарифов по Липецкой области.

В судебное заседание представитель истца Акционерного общества «Газпром газораспределение Липецк» по доверенности ФИО6 не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена, просила дело рассмотреть в ее отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежаще и своевременно, причина неявки не известна, представил суду письменное заявление, в котором возражал против удовлетворения иска.

Представитель третьего лица Управления энергетики и тарифов Липецкой области в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в их отсутствие. Начальник Управления письменно пояснил, что Акционерное общество «Газпром газораспределение Липецк» обязано предоставлять в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области фактически понесенные расходы за 2017, 2018, 2019 гг. для расчета размера платы за технологическое присоединение на 2021 г. Поскольку по заключенному с ФИО1 договору акт о подключении не подписан, расходы не могут быть признаны фактически понесенными для расчета размера платы за технологическое присоединение. Объект капитального строительства баня, расположенная по адресу: <адрес> к газу не присоединен, так как заявитель не предоставил доступ для проверки правильности выполнения им технических условий, не предоставил соответствующих документов. Не возражали против удовлетворения заявленных требований, полагали их законными.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с п.1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Согласно п.2 ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

В силу ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Как следует из материалов дела, 01.03.2016 года в с.Волово Липецкой области между АО «Газпром газораспределение Липецк», выступающем в качестве исполнителя, и ФИО1 (выступающем в качестве заявителя) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – бани, расположенной по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.3. договора исполнитель обязан осуществить комплекс мероприятий по подключению: выполнить проектные работы для создания сети газораспределения до точки подключения, указанной в Технических условиях, в соответствии с действующими нормативными документами, приведенными в разделе 1 договора; осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта заявителя к пуску газа не позднее установленного договором дня подключения; проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действии завершается составлением и подписанием сторонами Акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользуюшего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания Акта о готовности, указанного в подпункте 3.1.3 договора; выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения по землям, находящимся в частной собственности у третьих лиц, с обязательным получением письменного согласия собственника земельного участка исполнителем, на котором планируется строительство сетей газораспределения, о возможности строительства.

Заявитель обязуется осуществить комплекс мероприятий: выполнить установленные в договоре условия подготовки сети газопотребления и газоиспользуюшего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке; представить исполнителю экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта, который включает в себя: сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации); в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней, до дня подключения обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для проверки выполнения им Технических условий; внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки установленные договором; предоставить исполнителю до начала действий по подключению информацию о заключении договора поставки газа (или копию договора поставки) и разрешение на ввод в эксплуатацию обьекта (в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации); компенсировать исполнителю фактические понесенные им подтвержденные затраты, связанные с разработкой, а также проведением экспертизы проекта газоснабжения в случае отказа заявителя от подключения объекта к сети газораспределения после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения.

В ходе исполнения договора заявитель вправе, в том числе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, принадлежащего заявителю, осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя осуществляются исполнителем.

После проведения всех мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п.4 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 21 300 рублей (ставка платы за подключаемую мощность) и 1 620 рублей за каждый метр газопровода-ввода до земельного участка заявителя, но не менее 22 920 рублей с учетом НДС и не более 45500 рублей с учетом НДС. Указанная плата является предварительной и подлежит корректировке после согласования и экспертизы проекта, путем заключения дополнительного соглашения.

Стороны определили порядок расчетов: 50 % от 22920 рублей (аванс), вносится заявителем а течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; окончательный расчет производится в течение 15 дней со дня подписания Акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Дополнительным соглашением к договору п. 5.2. изменен срок подключения объекта, он продлен до ДД.ММ.ГГГГ

Из п.6 договора следует, что за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; каждая сторона при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязуется уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального байка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки; заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах принадлежащего ему земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

Договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора и действует до выполнения сторонами всех обязательств, принятых на себя в соответствии с ним (п. 7.2).

Ответчик без протоколов разногласий с условиями договора согласился, о чем свидетельствует его подпись на договоре.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика.

Таким образом, в соответствии со ст. 328 ГК РФ обязательство сетевой организации по осуществлению технологического соединения является встречным по отношению к обязанности заявителя выполнить технические условия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, обеспечению исполнителю доступа к объектам капитального строительства заявителя для проверки выполнения им Технических условий и т.д.

Из акта от 27.12.2018 г. о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению ответчиком ФИО1 следует, что монтаж газоиспользующего оборудования не выполнен в связи с отсутствием сети газопотребления в границах земельного участка ФИО1, исполнительно-техническая документация на сеть газопотребления ФИО1 истцу не представлена. Указанный акт ответчиком не подписан.

Таким образом, неисполнение встречных условий договора ответчиком, влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом.

Плата за технологическое присоединение в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» подлежит государственному регулированию, устанавливается в соответствии с: Правилами № 1314, постановлением Правительства РФ от 29.12.2000г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Затраты газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов газового хозяйства, включаются в расходы газораспределительной организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предусмотренных частью второй статьи 17 настоящего Федерального закона специальных надбавок к указанным тарифам, а также платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, не допускается включение расходов газораспределительной организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам, а в состав тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам не допускается включение расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) на дату заключения договора о подключении установлен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314.

В Липецкой области плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается соответствующими приказами Управления энергетики и тарифов по Липецкой области на очередной год.

Согласно п.2 Постановления Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 18 декабря 2015 г. N 53/6 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Липецк" на 2016 год", действовавшего на дату заключения договора, на 2016 год плату установлена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) (приложение), но не более 45500,0 руб. (с НДС).

Таким образом, АО «Газпром газораспределение» не полномочно самостоятельно изменять, применять или не применять к тем или иным заявителям плату за подключение, определяемую в соответствии с требованиями законодательных норм.

Согласно п.55 Правил о подключении, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, исполнителем определяется и направляется заявителю вместе с техническими условиями расчет предварительной оценки размера платы за технологическое присоединение, проводимый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения.

Согласно п. 87 Правил о подключении, в редакции, действовавшей на момент заключения договора, в случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев: а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров проекта газоснабжения, - после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения; б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Согласно п. 15 Приказа ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину" (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2018 N 52888) фактические расходы, используемые для расчета размера платы за технологическое присоединение, определяются по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении (технологическом присоединении) в соответствующем году из предусмотренных пунктом 14 настоящих Методических указаний, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены.

27 декабря 2018 г. комиссионно АО «Газпром газораспределение Липецк» составлен акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы- газопровод низкого давления к бане, расположенной по адресу: <адрес>.

ФИО1 в свою очередь обязательства по договору от 01.03.2016 г. №05-00-03-0000011 надлежащим образом не исполнил, что подтверждается актом от 27.12.2018 г. о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению.

Из акта выполненных работ от 29.12.2018 г. №838/10-56 следует, что на объекте газопровод – ввод к бане, расположенной по адресу: <адрес> (заявитель ФИО1, договор от 01.03.2016 г. №05-00-03-0000011) принят в эксплуатацию вновь построенный газопровод-ввод.

Из материалов дела следует, что расчет затрат АО «Газпром газораспределение Липецк» по договору от 01.03.2016 г. №05-00-03-0000011 составил 93 821, 35 руб.

Указанный истцом расчет подтвержден документально, судом проверен, оснований не согласиться с ним не имеется.

Возражений относительно проведенных работ и фактически понесенных истцом затрат, их стоимости ответчик не представил.

Суд принимает представленный истцом расчет затрат, признает его законным и обоснованным.

В силу статьи 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона по делу доказывает те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований либо возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, подтверждающих тот факт, что ответчик ФИО1 исполнил обязательства по договору в полном объеме, в материалах дела не имеется. Между тем, бремя доказывания этих обстоятельств лежит на ответчике.

Сам ответчик ФИО1 за защитой своих прав в суд не явился, не оспорил размер понесенных истцом затрат, как и не представил доказательств готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства – бани к подключению.

Поскольку ответчик нарушил свои обязанности по договору о подключении, уклоняется от подключения объекта – бани к сети газораспределения после исполнения истцом в полном объеме своей части обязательств, требований к истцу о расторжении договора не заявлял, с учетом внесенного ФИО1 аванса по договору, сумма подлежащая возмещению истцу составляет 82 361 руб. 35 коп., которую суд считает возможным взыскать в пользу АО «Газпром газораспределение Липецк», компенсировав исполнителю фактические понесенные и подтвержденные затраты по договору о подключении, удовлетворив исковые требования в данной части.

Рассматривая требования истца о расторжении договора, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. ст. 1, 420, 421 ГК РФ граждане и юридические лица осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении своих прав и обязанностей не основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с п. 2 статьи 407 ГК РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В силу п. 1, 2 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Из материалов дела следует, что истец 22.05.2020 г. направлял ответчику претензию с повторным требованием о подписании акта о неготовности сетей от 27.12.2018 г., где ФИО1 было разъяснено право об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора и оплате фактически понесенных затрат.

Как следует из уведомления от 30.05.2020г. претензия ФИО2 вручена, однако до настоящего времени ответчик уклоняется от исполнения обязательств по договору.

Неисполнение ответчиком встречных условий договора, признано судом существенным нарушением условий договора о подключении, правовым последствием которого является расторжение договорных отношений сторонами.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требование о расторжении договора также подлежит удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 98 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в данной статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Коль скоро исковые требований удовлетворены в полном объеме, истцом была оплачена государственная пошлина по имущественному требованию в размере 2 670, 84 руб., по требованию имущественного характера, не подлежащего оценке 6000 руб., суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины 8 670, 84 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Расторгнуть договор от 01.03.2016 года № 05-00-03-0000011 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства – бани, расположенной по адресу: <адрес>, заключенный в с.Волово Липецкой области между АО «Газпром газораспределение Липецк» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Газпром газораспределение Липецк» фактически понесенные затраты по договору от 01.03.2016 года № 05-00-03-0000011 в размере 82 361 рубль 35 копеек, расходы по оплате государственной пошлины 8 670 рублей 84 копеек, всего 91 032 (девяносто одна тысяча тридцать два) рубля 19 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Тербунский районный суд Липецкой области в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной мотивированной форме.

Судья (подпись) М.В. Богомаз

Мотивированное решение изготовлено 13 ноября 2020 г.