Решение № 2-1678/2025 2-1678/2025~М-1132/2025 М-1132/2025 от 3 декабря 2025 г. по делу № 2-1678/2025

КОПИЯ

Дело №

54RS0008-01-2025-001934-39

Поступило в суд 16.07.2025

З А О Ч Н О Е
Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 декабря 2025 года город Новосибирск

Первомайский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Лисневского В.С.,

при секретаре судебного заседания Братцовской Е.И.,

с участием истца,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора, взыскании предоплаты, неустойки, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 в котором просила расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № РФП 25.03-518; взыскать с ответчика предоплату по договор подряда № РФП 25.03-518 101 500 руб.; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения договора 144 993,45 рублей; компенсировать моральный вред в размере 10 000 рублей.

В обоснование своих требований указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ИП ФИО2 был заключен договор подряда № РФП 25.03-518 на изготовление и установку окон на сумму сто сорок четыре тысячи девятьсот девяносто три рубля 45 коп. (144 993,45 руб). В тот же день была внесена предоплата в размере сто одна тысяча пятьсот рублей (101 500), что подтверждается чеком на оплату. Согласно п.4.1 договора срок выполнения работ составляет 21 рабочий день, то есть до ДД.ММ.ГГГГ Однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обязательства не выполнены: окна не поставлены, монтаж не произведен. ДД.ММ.ГГГГ она направила письменную претензию с требованием: расторгнуть договор, вернуть уплаченные средства, выплатить неустойку (3% за каждый день просрочки, но не более 100% стоимости), компенсировать моральный вред. Претензия получена ответчиком, но требования не исполнены.

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик – ИП ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, о причинах неявки не известила, возражений не представила. Судом вынесено определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Суд, заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии с ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса РФ, В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-I «О защите прав потребителя» (далее - Закон о защите прав потребителей), Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В соответствии договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 обязалась выполнить по заказу клиента ФИО1 работы по ремонту и (или) замене (или установке) оконных рам, дверей, оконных и дверных коробок, предназначенных для удовлетворения бытовых или иных личных потребностей клиента. Клиент обязуется принять результат работ и оплатить их. Работы выполняются по адресу: <адрес>. Стоимость работ, согласно п. 3.1 договора, составляет 144993,45 руб. Срок доставки материалов составляет 21 рабочий день с момента подписания договора и произведения оплаты, согласно условиям договора, за исключением случаев, если температура наружного воздуха составляет менее -25 градусов Цельсия, а также в условиях бездорожья. В таких случаях срок начала выполнения работ отодвигается на количество дней, в течение которых доставка была невозможна. Также срок автоматически сдвигается при просрочке оплаты на количество дней просрочки. Срок начала проведения работ в 5 рабочих дней с момента доставки материалов, за исключением случаев, если наружная температура менее -15 градусов Цельсия или при порывах ветра свыше 10 м/с. (п. 4.1-4.4 договора)

Истцом, в соответствии с п. 3.1 внесена предоплата по договору в сумме 101 500 рублей, что подтверждается кассовым чеком ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 7).

Таким образом, исходя из условий договора, доставка материалов должна была быть произведена ДД.ММ.ГГГГ, начало работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора подряда РФП25.03-0518 от ДД.ММ.ГГГГ, возврате предоплаты в размере 101 500 руб. и неустойки а размере 149 493,45 руб. Претензия получена ДД.ММ.ГГГГ, о чём свидетельствует подпись и оттиск печати ИП ФИО2 (л.д. 6)

Ответчиком не представлено каких-либо доказательств того, что срок выполнения работ по договору подряда обусловлены обстоятельствами, указанными в договоре, в силу обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя.

В связи с изложенным, требования истца о расторжении договора подряда в связи с существенным нарушений условий о сроке его исполнения ответчиком и взыскании предоплаты по договору в сумме 101 500 рублей подлежат удовлетворению.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителя, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Поскольку доставка материалов должна была быть произведена до ДД.ММ.ГГГГ, а начало работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то с ДД.ММ.ГГГГ ответчик считается нарушившим срок производства работ, то неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения составит 848 211,68 рублей (144 993,45*3%* 195 дней), которая, в силу ограничений ч. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, подлежит взысканию в размере 144 993,45 рублей.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей

В силу пункта 1 статьи 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законом и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Определяя размер компенсации морального вреда, судом учтены обстоятельства дела, степень вины ответчика в нарушении прав истца, как потребителя, требования разумности и справедливости, исходя из конкретных обстоятельств дела. Учитывая изложенное, суд считает возможным удовлетворить заявленные требования о компенсации морального вреда частично, в размере 10 000 рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя /исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов от взыскиваемой суммы, т.е. 128 246, 72 рублей (101 500+144 993,45 +10 000 /2), при этом судом не усматривается оснований для снижения размера штрафа, размер которого определен в соответствии с законодательством.

Учитывая, что отношения между сторонами по данному спору регулируются законодательством о защите прав потребителей и истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины, суд считает необходимым взыскать с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса РФ в размере 14 395 рублей (8395 + 6000).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Р Е Ш И Л:

исковые требования ФИО1 к ИП ФИО2 о расторжении договора, взыскании предоплаты, неустойки, компенсации морального вреда - удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № РФП 25.03-518, заключенный между ФИО1 и ИП ФИО2.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (паспорт №) предоплату по договору в размере 101 500 рублей, неустойку в размере 144 993,45 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 128 246, 72 рублей.

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 14 395 рублей.

Ответчик вправе подать в Первомайский районный суд г.Новосибирска заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья /подпись/ В.С. Лисневский

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Копия верна:

Судья В.С. Лисневский

Секретарь Е.И. Братцовская

Решение/определение:

не вступило / вступило в законную силу ______________________202____г.

Судья:

Уполномоченный работник аппарата суда:

Оригинал находится в деле №

Первомайского районного суда <адрес>