Решение № 2-225/2020 2-225/2020(2-3137/2019;)~М-3097/2019 2-3137/2019 М-3097/2019 от 15 января 2020 г. по делу № 2-225/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

дело № 2-225/2020
16 января 2020 года
г. Тюмень


УИД 72RS0021-01-2019-003760-19

Тюменский районный суд Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Губской Н.В.

при секретаре Ушаковой Т.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области к Козловской ФИО8 о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств. Требования мотивированы тем, что в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ № № «Об определении уполномоченного органа», п. 3 Постановления Правительства Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ. № № «О социальных выплатах молодым семьям и молодым специалистам на селе — участникам мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» (в ранее действовавшей редакции) Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области определен уполномоченным органом по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по улучшению жилищных условий молодых семей (молодых специалистов) на селе. Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по улучшению жилищных условий молодых семей (молодых специалистов) на селе на территории Тюменского муниципального района Тюменской области реализовывались в соответствии со следующими документами: 1) типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее - типовое положение), предусмотренным в Приложении № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждённой Постановлением Правительства РФ oт ДД.ММ.ГГГГ г. № 598 (далее - Типовое положение № 598); 2) положением о порядке формирования и утверждения списков, выдачи свидетельств и социальных выплат молодым семьям (молодым специалистам) - участникам мероприятий, предусмотренных ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"», утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ г. № №п (далее - Положение № 106-п); 3) соглашением о взаимодействии между департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области и администрацией Тюменского муниципального района Тюменской области по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции дополнительного соглашения № 4). Указывает, что в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области ежегодно утверждались списки молодых семей (молодых специалистов) - участников мероприятий по улучшению жилищных условий на селе на соответствующий текущий год, на основании которых органы местного самоуправления заключали с получателями социальных выплат договоры об обеспечении жильем, выдавали свидетельства о предоставлении социальных выплат и в установленном порядке предоставляли социальные выплаты. Ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Тюменского муниципального района обратилась ФИО1 с заявлением о включении её и членов её семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». В установленном порядке ФИО1 с членами своей семьи была включена в состав участников программы и приказом Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ № №Об утверждении сводного и резервного списков молодых семей (молодых специалистов) — получателей социальных выплат в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» на 2014 год» (в редакции от 04.04.2016 № 280-п) утверждена в основном списке участников на текущий финансовый 2016 год. Отмечает, что ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа Департамента от ДД.ММ.ГГГГ № № между администрацией Тюменского муниципального района, АО «Тюменский бройлер» и ФИО1 был заключен договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты от ДД.ММ.ГГГГ № № (далее - договор). В соответствии с требованиями указанного договора ФИО1 обязалась использовать социальную выплату на строительство жилого помещения (п. 2.1.1); работать по трудовому договору, заключенному с работодателем, на территории Тюменского муниципального района не менее пяти лет со дня получения социальной выплаты (п. 2.1.4); оформить построенное жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев со дня выдачи свидетельства (п. 2.1.2). Обращает внимание, что ДД.ММ.ГГГГ соответствии с приказом Департамента АПК и договором ФИО1 было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на состав семьи из 2 человек в размере <данные изъяты> рублей (на состав семьи из двух человек: ФИО2, ФИО1). Согласно условиям участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий, установленных типовым положением № № и Положением № №, в редакциях, действовавших на дату выдачи свидетельства, молодая семья праве использовать социальную выплату: а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатогостроительства жилого дома); в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности; г) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) настроительство (приобретение) жилья при условии признания молодой семьи (молодого специалиста) на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющими право на получение социальной выплаты и включения их органом местного самоуправления в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат. При этом, согласно п. 1.15 Положения № № п. 28 Типового положения № №, п. 2.1.1 Договора от ДД.ММ.ГГГГ г. № № жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строительство) которого предоставляется социальная выплата, должно быть: а) пригодным для постоянного проживания; б) оборудованным централизованным или автономными системами жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения); в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления. Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается Комиссией, созданной органом местного самоуправления в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № № «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Также отмечает, что в соответствии с п. 2.1.2 Договора от ДД.ММ.ГГГГ г. № № получатель обязался оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев со дня выдачи свидетельства. Согласно п. 3.18 Положения № 106-п молодая семья в течение двух календарных дней со дня выдачи свидетельства представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления средств социальной выплаты. Согласно п. 4.3 Положения № № кредитная организация в течение двух календарных дней после открытия банковского счета молодой семьей направляла в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств на банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Орган местного самоуправления в течение двух календарных дней со дня получения заявки от кредитной организации на перечисление бюджетных средств на банковские счета молодых семей (молодых специалистов) проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах, представляет в территориальный орган Федерального казначейства платежные поручения на перечисление социальных выплат на банковские счета, открытые молодыми семьями (молодыми специалистами), и направляет молодым семьям (молодым специалистам) уведомление о поступлении денежных средств на их банковские счета. Порядок перечисления социальной выплаты на строительство жилого дома был установлен пунктами 4.4 - 4.8 Положения №. Согласно п. 4.4 Положения № кредитная организация социальные выплаты с банковского счета члена молодой семьи (молодого специалиста) по распоряжению члена молодой семьи (молодого специалиста) перечисляет продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение, исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома для молодой семьи (молодого специалиста); продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами молодой семьи (молодого специалиста); застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры), в котором молодая семья (молодой специалист) является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N № "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении молодой семье (молодому специалисту) кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного. Согласно п. 4.5 Положения № № до представления указанных договоров в кредитную организацию молодые семьи (молодые специалисты) направляют копии договоров в орган местного самоуправления для осуществления проверки на соответствие сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах, и требованиям, установленным в нормативных правовых актах по реализации программных мероприятий. В соответствии с п. 4.6 Положения № для оплаты договора долевого участия молодая семья представляет в кредитную организацию договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), зарегистрированные в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Так, на счет получателя, открытый в Сбербанке, на основании выданного свидетельства платежными поручениями № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № ДД.ММ.ГГГГ была перечислена социальная выплата в размере <данные изъяты> рублей, которая в порядке, установленном Положением № № была перечислена кредитной организацией застройщику ООО СК «Партнеры», указанному в договоре долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № № Утверждает, что в соответствии с условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий молодых семей (молодых специалистов), требованиями нормативных актов ФИО1 обязана была оформить построенное жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев с даты выдачи свидетельства, т.е. в срок до ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно условиям договора долевого участия срок ввода в эксплуатациюмногоэтажного жилого дома — ДД.ММ.ГГГГ года; срок передачи объекта не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Ссылается, что в установленный срок жилое помещение не было оформлено в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, право собственности в установленный срок не зарегистрировано. Согласно абз. 4 п. 1.16 Положения № 106-п, абз. 9 п. 29 Типового положения № 598 исполнительный орган государственной власти вправе истребовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного настоящим пунктом. Согласно абз. 5 п. 1.16 Положения № 106-п (в действующей редакции) срок оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, продлевается уполномоченным исполнительным органом государственной власти по ходатайству органа местного самоуправления, но не более чем до 25 декабря года, в котором истекает срок, установленный для оформления права собственности на построенное жилое помещение. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в случае несоблюдения срока оформления жилого помещения в общую собственность членов семьи, указанных в свидетельстве, а также окончания срока при его продлении, истребует в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной социальной выплаты. Уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» определен Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. Обращает внимание, что ДД.ММ.ГГГГ Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области в адрес ФИО1 была направлена претензия с требованием возвратить в областной бюджет денежные средства в размере <данные изъяты> рублей по указанным реквизитам в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В ответе на претензию ФИО1 сообщила, что право собственности на построенное жилое помещение было оформлено ДД.ММ.ГГГГ. При подаче и подписании заявления на включение в списки в состав участников программы от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в заявлении подтвердила, что с условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и молодых специалистов в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года ознакомлена и обязуется их выполнять. Считает, что в связи с нарушением сроков оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, предоставленная социальная выплата в размере <данные изъяты> рублей подлежит возврату в областной бюджет. Таким образом, истец просит взыскать с ответчика денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Определением от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица привлечен ФИО2

Представитель истца ФИО3, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № № (л.д. 145), в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, просила о рассмотрении дела без её участия.

Представитель ответчика ФИО4, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № № (л.д. 146), в судебном заседании с иском не согласилась по мотивам, изложенным в письменных возражениях (л.д. 148-153).

Третье лицо ФИО2 в судебном заседании с иском не согласился по основаниям, изложенным в письменном отзыве (л.д. 231-235).

Представитель третьего лица администрации Тюменского муниципального района в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом (л.д. 225), направил отзыв, в котором просил об удовлетворении исковых требований, а также просил рассмотреть дело в отсутствие представителя (л.д. 226-227).

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 в администрацию Каскаринского МО подано заявление о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по категории «Молодая семья» путем участия в долевом строительстве жилых квартир (домов) в Тюменском районе (л.д. 50-51).

Как усматривается из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ года между администрацией Тюменского муниципального района (администрация), ФИО1 (получатель), АО «Тюменский бройлер» (работодатель) заключен договор № № об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты (л.д. 75-82).

Как видно из материалов делаДД.ММ.ГГГГ года Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области ФИО1 выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности № №. В разделе «Отметка об оплате» получателем социальной выплаты значится ООО СК «Партнеры», сумма перечислений составляет <данные изъяты> рублей (л.д. 83-84).

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ года между ООО СК «Партнеры» (заказчик-застройщик) и ФИО1, ФИО2 (участники долевого строительства) заключен договор № № долевого участия в строительстве жилого дома. Объектом является однокомнатная квартира, площадью <данные изъяты> кв.м., секция (подъезд) 3, этаж 9, вторая на площадке слева, в осях 8-10 и А-В, расположенная в Жилом комплексе в квартале улиц: <адрес> (л.д. 87-95).

Пунктом 1.3 договора установлен срок ввода объекта в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГ года и передачи объекта – не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Стоимость объекта недвижимости составила <данные изъяты> рублей, из которых сумма в размере <данные изъяты> рублей оплачивается за счет средств областного и федерального бюджета, предоставляемых в виде социальной выплаты, право получения которых удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от ДД.ММ.ГГГГ № №, оставшаяся часть в размере <данные изъяты> рублей оплачивается за счет кредитных средств, предоставляемых участнику долевого строительства ПАО «Сбербанк России».

Материалами дела подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ года сумма социальной выплаты в размере <данные изъяты> копеек по договору № № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ перечислена на счет ООО СК «Партнеры», что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 99).

Как установлено пунктом 2.1.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ № №, заключенного между администрацией Тюменского муниципального района (администрация), ФИО1 (получатель), АО «Тюменский бройлер» (работодатель) об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты получатель социальной выплаты обязался оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев со дня выдачи свидетельства.

Из материалов дела судом установлено, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией Тюменского муниципального района ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 166-170), а ДД.ММ.ГГГГ года ООО СК «Партнеры» передал объект в собственность Козловским, что подтверждается передаточным актом (л.д. 181).

Как следует из материалов дела, право общей совместной собственности на квартиру по адресу: <адрес> зарегистрировано за ФИО1, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 109-112).

Решением Тюменского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ года установлен факт нарушения ООО СК «Партнер» срока передачи Козловским объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № № (л.д. 197-201).

Пунктом 1.16 Положения о порядке формирования и утверждения списков, выдачи свидетельств и социальных выплат молодым семьям (молодым специалистам) – участникам мероприятий по улучшению жилищных условия в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2014 (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 11.06.2015 № 255-п), установлено, что жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение двух лет шести месяцев со дня выдачи свидетельства.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в случае несоблюдения срока оформления жилого помещения в общую собственность членов семьи, указанных в свидетельстве, установленного абзацем первым настоящего пункта, а также окончания срока при его продлении в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, истребует в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в размере предоставленной социальной выплаты.

Материалы дела содержат претензию, направленную Департаментом Агропромышленного комплекса Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 с требованием вернуть денежные средства в размере 946 562,39 рублей, в связи с нарушением установленного срока оформления жилого помещения в собственность (л.д. 100-102).

В силу п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Исходя из установленных судом обстоятельств дела, суд пришел к убеждению, что нарушение срока оформления жилого помещения в совместную собственность ответчика и её супруга произошло не по вине ФИО1, а исключительно по вине застройщика ООО СК «Партнер», который нарушил сроки передачи объекта долевого строительства, установленные договором ДД.ММ.ГГГГ что, как следствие, повлекло нарушение ФИО1 и членом её семьи ФИО2 – участниками целевой программы по реализации социальной выплаты, нарушение сроков оформления объекта недвижимого имущества в общую собственность.

Разрешая заявленные требования, суд исходит из того, что стороной ответчика представлены необходимые и достаточные доказательства, свидетельствующие об использовании ФИО1, как получателем социальной выплаты, этих средств непосредственно по целевому назначению и всех приложенных ею усилий для приобретения жилья и его своевременной регистрации.

При этом, не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для реализации целевой выплаты и регистрации права собственности на приобретенное жилье в срок. Совершение контрагентом гражданина – в данном случае застройщиком, противоправных действий, не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты.

Иное, по мнению суда, исказило бы саму суть рассматриваемых правоотношений, а предоставление выплаты утратило бы характер меры социальной поддержки граждан, избравших место жительства в сельской местности. Их имущественное положение в этой ситуации, напротив, было бы ухудшено, притом, что речь идет о лицах, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в связи с чем одно лишь нарушение срока регистрации права собственности на объект не может являться основанием для возврата выплаты, что означало бы сугубо формальный подход к рассмотрению дела и отправлению правосудия.

Обстоятельства, установленные судом, исключают виновные действия ответчика по нарушению установленного срока оформления жилого помещения в общую с членами семьи собственность.

Более того, судом также учитывается, что ФИО1, являясь участником целевой программы, предполагала надлежащее и своевременное исполнение застройщиком своих обязательств, что, в свою очередь, давало уверенность в надлежащем и своевременном исполнении ею обязательств по оформлению приобретаемого жилого помещения в собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве на получение социальной выплаты, в установленные договором от ДД.ММ.ГГГГ № № сроки.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, в связи с чем отказывает в удовлетворении иска.

В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Как следует из заявления ответчика о возмещении судебных расходов, ФИО1 просит взыскать с Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области в свою пользу судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме <данные изъяты> рублей (л.д. 238).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года между ФИО4 ФИО9 (исполнитель) и Козловской ФИО10 (заказчик) заключен договор на оказание юридических услуг. Стоимость услуг по договору составила <данные изъяты> рублей, которая была оплачена ФИО1, что подтверждается расписками в получении денежных средств (л.д. 239, 240-241).

В пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Таким образом, суд, определяя размер подлежащих возмещению расходов на оплату услуг представителя, принимает во внимание вид и объем правовой помощи, оказанной ответчику её представителем, категорию спора и уровень его сложности, затраченное время на его рассмотрение, количество судебных заседаний, непосредственное участие представителя в судебном разбирательстве суда первой инстанции, с учетом принципа разумности, считает возможным определить ко взысканию с истца расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

Руководствуясь ст.ст. 3, 12, 56, 67, 68, 71, 167, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области к Козловской ФИО11 о взыскании денежных средств, - отказать.

Взыскать с Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области в пользу Козловской ФИО12 расходы на оплату услуг представителя в сумме <данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Тюменский районный суд Тюменской области.

Мотивированное решение изготовлено 22 января 2020 года

Судья Н.В. Губская