Решение № 2-1715/2026 2-1715/2026(2-7341/2025;)~М-5757/2025 2-7341/2025 М-5757/2025 от 8 апреля 2026 г. по делу № 2-1715/2026

2-1715/2026 (2-7341/2025;)

39RS0002-01-2025-009415-17


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2026 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Холониной Т.П.

при секретаре Царевой Е.Ю.,

с участием представителя истца ФИО1 представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к АО «Россети Янтарь» о признании условий договора не соответствующим условиям публичного договора, изменении договора, об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Между АО «Россети Янтарь» и ФИО3 заключен договор № 4367/05/25 от 02.06.2025 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома, < адрес > срок исполнения договора установлен 6 месяцев, ФИО3 произведена оплата по договору в полном объеме, до настоящего времени сетевой организацией договор об осуществлении технологического присоединения не исполнен.

Истец ФИО3 обратился в суд с иском к АО «Россети Янтарь» с иском о признании пункта 5 договора технологического присоединения не соответствующим действующему законодательству, просит изложить пункт 5 договора: «срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца», обязать осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 20 дней с момента вступления решения в законную силу, взыскать неустойку за период с 02.10.2025 по 09.12.2025 в размере 18537,85 рублей, взыскать неустойку в размере 0,25% от суммы договора 107465,80 рублей по день фактического исполнения обязательств по договору, взыскать компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей, штраф в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в размере 50% от присужденной судом суммы, взыскать судебную неустойку в размере 300 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная со следующего дня с момента истечения установленного для исполнения судебного решения срока по 31 день неисполнения решения, в размере 1600 рублей в день с 31 дня неисполнения решения по 60 день неисполнения решения суда, в размере 3500 рублей в день с 61 дня неисполнения решения и до фактического исполнения обязательства.

В судебное заседание истец ФИО3 не явился, извещен о рассмотрении дела.

Представитель истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, пояснил, что ответчиком необоснованно установлен срок технологического присоединения 6 месяцев, троим потребителям в технические условия по указанному адресу внесена замена трансформатора, решение суда об обязании осуществить технологическое присоединение в соответствии с техническими условиями реконструкция ТП 017-02 в < адрес > района заявитель ФИО6 вступило в законную силу < Дата >.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признала, просит в иске отказать, указала, что ответчиком предпринимаются все меры для исполнения своих обязательств по технологическому присоединению, для исполнения обязательств по договору обществу необходим более длительный срок, оснований для установления срока исполнения обязательств по договору технологического присоединения 4 месяца не имеется, согласно технических условий сетевой организацией должны быть произведена реконструкция ТП 017-02, каких-либо доказательств причинения морального вреда истцом не представлено, не согласна с исковыми требованиями о взыскании неустойки, штрафа, судебной неустойки, просит применить ст. 333 ГК РФ к размеру неустойки.

Выслушав доводы сторон, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Порядок технологического присоединения регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее Правила).

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно договору № 4367/05/25 от 02.06.2025 между АО «Россети Янтарь» и ФИО3 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома, < адрес >, срок исполнения договора установлен 6 месяцев.

02.06.2025 ФИО3 произведена оплата по договору в полном объеме в сумме 107465,80 рублей.

Согласно технических условий № Z-4367/25 максимальная мощность с учетом ранее присоединенной 10,00 кВт, категория третья 10,00 кВт, класс напряжения электрической сети в точке присоединения 0,4 кВ, точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Россети Янтарь» и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

Согласно п. 10 технических условий сетевая организация осуществляет: п. 10.1 ТП 017-02 произвести замену трансформатора мощностью 40 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА, п. 10.2 выполнить проектирование, монтаж одноцепной воздушной линии 0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом, сечением токопроводящих жил от 50 до 100 кв.мм (не менее 95 мм2) включительно, от оп.2 (уточнить при проектировании) ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 017-02 в сторону участка (трассу ВЛИ и протяженность определить проектом, ориентировочно 500м, п.10.3 Прибор учета (ПУ) электрической энергии трехфазного прямого включения установить на опоре ( № уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-новая) от ТП новая (п.10.1), установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ПУ/АВ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения (ориентировочно 10м).

До настоящего времени сетевой организацией договор об осуществлении технологического присоединения не исполнен, доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено.

С учетом приведенных выше норм права и установленных судом обстоятельств, поскольку предусмотренный договором срок осуществления технологического присоединения ответчиком нарушен, исковые требования о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение согласно установленным техническим условиям являются обоснованными.

В соответствии со ст.204 ГПК РФ суд устанавливает ответчику срок, в течение которого он должен осуществить технологическое присоединение – 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с абзацем 9 подпункта "б" пункта 16 Правил технологического присоединения при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

Исходя из положений ТУ, от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии. ТП 017-02 замена трансформатора мощностью 40 кВА на трансформатор, мощностью 100 кВа, сетевой организацией включена в технические условия № Z-1318/25 заявитель ФИО6 < адрес >. Решение Центрального районного суда г. Калининграда по делу № об обязании АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение потребителя ФИО6 вступило в законную силу < Дата >. Таким образом, включение в технические условия потребителя ФИО3 замены того же трансформатора, является необоснованным.

Согласно п. 16 Правил № 861 срок мероприятий по осуществлению технологического присоединения для категории заявителей, к которым относится истец, составляет 4 месяца, из технических условий усматривается, что работ по реконструкции электросетей не предусмотрено, таким образом, установление в договоре срока осуществления технологического присоединения в 6 месяцев не обосновано и не соответствует требованиям действующего законодательства. Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о внесении изменений в договор технологического присоединения в пункт 5 договора технологического присоединения №4367/05/25 от 02.06.2025, заключенный между АО Россети Янтарь и ФИО3, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Согласно подпункта «в» пункта 16 Правил в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178 обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Размер неустойки за период с 03.10.2025 по 26.03.2026 за 175 дней просрочки составляет 47015,50 рублей согласно расчета: 107465,80 рублей х 0,25% х 175 дней = 47015,50 рублей. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме 47015,50 рублей.

Также с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка до момента фактического исполнения обязательств, с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО3 следует взыскать неустойку в размере 0,25 % от суммы договора до исполнения ответчиком обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения начиная с 27.03.2026.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ к размеру неустойки суд не усматривает, поскольку она соразмерна последствиям нарушенных ответчиком обязательств.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Принимая во внимание размер платы за технологическое присоединение, сложность и длительность процедуры технологического присоединения, продолжительность неисполнения указанной обязанности, суд приходит к выводу об установлении судебной неустойки в размере 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда. Данная неустойка разумная и соответствует интересам обоих сторон. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ к размеру неустойки суд не усматривает, поскольку указанный размер неустойки соответствует последствиям нарушенного обязательства.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Достаточным условием для удовлетворения иска о возмещении морального вреда является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). Учитывая вышеизложенное, когда ответчиком были нарушены права потребителя на своевременное исполнение договора, суд приходит к выводу, что ему был причинен моральный вред, выразившийся в перенесенных ими нравственных страданиях. С учетом степени характера допущенного ответчиком нарушения, степени его вины, длительности и характера нарушения прав потребителя, нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 3000 рублей в пользу истца. В остальной части иска следует отказать.

Согласно п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Размер штрафа составляет 25007,75 рублей (47015,50+3000)х50%=25007,75 рублей). С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 25007,75 рублей.

На основании ч. 1 ст.103 ГПК РФ, подпункта 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета подлежат взысканию расходы по госпошлине в сумме 7000 рублей.

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Внести изменения в пункт 5 договора технологического присоединения №4367/05/25 от 02.06.2025, заключенного между АО Россети Янтарь и ФИО3 , срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Обязать АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение индивидуального жилого дома < адрес >, к электрическим сетям в соответствии с договором № 4367/05/25 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» ИНН № в пользу ФИО3 паспорт № неустойку в сумме 47015,50 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в сумме 25007,75 рублей.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО3 неустойку в размере 0,25 % от суммы договора 107465,80 рубля за период с 27.03.2026 по день фактического исполнения решения суда об осуществлении технологического присоединения.

Установить порядок взыскания судебной неустойки в случае неисполнения решения суда исполнить обязательства по технологическому присоединению, с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО3 подлежит взысканию судебная неустойка в сумме 300,00 рублей за каждый день, начиная со следующего дня с момента истечения установленного для исполнения данного решения срока.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета расходы по госпошлине в сумме 7000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья: Т.П.Холонина

Мотивированное решение суда изготовлено 09.04.2026.