Апелляционное определение № 33-1116/2026 от 24 марта 2026 г.

Судья: Милько Г.В. УИД 39RS0002-01-2025-006216-11

Дело № 2-5490/2025


А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е



№ 33-1116/2026
25 марта 2026 года
г. Калининград
Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе:

председательствующего судьи Мариной С.В.

судей Филатовой Н.В., Мамичевой В.В.

при секретаре Полежаевой Е.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Россети Янтарь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, установлении судебной неустойки, по апелляционной жалобе АО «Россети Янтарь» на решение Центрального районного суда г. Калининграда от 21 октября 2025 года.

Заслушав доклад судьи Филатовой Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Россети Янтарь», указав, что 04.10.2024 сторонами был заключен договор № 8321/09/24 об осуществлении технологического присоединения к электросетям объекта малоэтажной жилой застройки по адресу: <адрес> (КН №). Условиями договора предусмотрен срок его исполнения – шесть месяцев с момента его заключения.

Плата по договору в размере 139 448,70 руб. была внесена истцом в полном объеме в установленный срок, тогда как ответчик свои обязательства по договору до настоящего момента не исполнил, несмотря на направление в его адрес досудебной претензии 02.05.2025.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, с учетом уточнения своих требований, ФИО1 просил:

- обязать АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с условиями договора № 8321/09/24 в течение 20 дней с момента вступления решения суда в законную силу;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства за период с 05.05.2025 по 16.06.2025 в размере 25 100,77 руб. и за период с 17.06.2025 по день фактического осуществления присоединения, но не более чем за 365 дней просрочки, по ставке 0,25 % от суммы 139 448,70 руб. за каждый день просрочки;

- взыскать с ответчика в пользу истца штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины, а также судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения, начиная со следующего дня с момента истечения срока, установленного для исполнения решения суда.

Решением Центрального районного суда г. Калининграда от 21.10.2025, с учетом определения об исправлении описи от 22.01.2026, заявленные исковые требования были удовлетворены в части:

- АО «Россети Янтарь» обязано выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта – индивидуального жилого дома/садового/дачного дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, на основании договора № 8321/09/24, в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу;

- с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1 взыскана неустойка по договору № 8321/09/24 в размере 50 000 руб. за период с 05.04.2025 до 21.10.2025, а также неустойка за нарушение срока исполнения обязательств в размере 0,25 % от размера платы за технологическое присоединение по договору в размере 139 448,70 руб. за каждый день просрочки, начиная с 22.10.2025 до дня фактического исполнения обязательства, но не более чем за 365 дней с даты нарушения обязательств, то есть с 05.04.2025, компенсация морального вреда в размере 10 000 руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 30 000 руб.;

- установлен порядок взыскания судебной неустойки – в случае неисполнения решения суда о понуждении исполнить обязательства по договору технологического присоединения № 8321/09/24 с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1 взыскивается неустойка в размере 150 руб. за каждый день, начиная со следующего дня с момента истечения установленного для исполнения данного решения месячного срока;

- с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 10 000 руб., а также ФИО1 возвращена ошибочно уплаченная государственная пошлина в размере 7 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказано.

В апелляционной жалобе АО «Россети Янтарь» просит изменить решение суда первой инстанции и увеличить срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению до 90 дней.

Ссылается на то, что в рамках исполнения обязательств по договору ответчику необходимо подготовить и утвердить техническое задание на выполнение конкретных мероприятий, путем проведения конкурентных процедур выбрать подрядную организацию для выполнения проектных и изыскательских работ, а также для выполнения строительно-монтажных работ.

Указывает на разработку, утверждение и передачу в работу технического задания по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-22, организация системы учета электроэнергии в п. Авангардное Гурьевского района» (ТЗ № Z/037443/2024-20), а также на подписание 14.05.2025 заявки к рамочному договору, заключенному с ООО «Энергия», на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Обращает внимание на то, что причиной невыполнения обязательств по договору явилось отсутствие возведенных электросетевых объектов, и к настоящему моменту уже завершены проектно-изыскательские работы, документация находится в процессе расчета цены, и после ее утверждения будут выполнены непосредственно строительно-монтажные работы.

Стороны в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции извещены надлежаще, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия находит решение суда подлежащим оставлению без изменения.

Согласно положениям ч. 1 ст. 26 ФЗ РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 26 ФЗ РФ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

На основании абз. 13 пп. «б» п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, указанных в п.п. 12(1), 13(3), 13(5), 14, 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности, не может превышать шесть месяцев со дня заключения договора, что является существенным условием договора.

Согласно п. 16(3) Правил в случае заключения договора с лицами, указанными в п.п. 12(1), 13(2)-13(5), 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 550 кв.м с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

Между АО «Россети Янтарь» и ФИО1 заключен договор № 8321/09/24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого АО «Россети Янтарь» для обеспечения электроснабжения объекта – малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: <адрес> (КН №), обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя от ПУ, в том числе обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, с учетом ранее присоединенных – 15 кВт;

- категория надежности – третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 0 кВт.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 139 448,70 руб.

В силу п. 21 договора он считается заключенным со дня оплаты счета заявителем.

ФИО1 исполнил свои обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение в полном объеме 04.10.2024, что подтверждено платежным поручением и не оспаривается ответчиком.

При этом п. 5 договора предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Таким образом, срок окончания работ по технологическому присоединению объекта ФИО1 истекал 04.04.2025.

Вместе с тем, как установлено судом, ответчиком обязательства по договору ни в установленный договором срок, ни на момент разрешения спора не исполнены.

При таких обстоятельствах, учитывая, что предусмотренный договором и действующим законодательством срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, и ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, при этом доказательства, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлены, суд обоснованно признал наличие законных оснований для удовлетворения исковых требований о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору.

Само по себе принятие ответчиком мер к исполнению со своей стороны обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения, для выполнения которых требуются более длительные сроки, в том числе для выполнения строительно-монтажных работ третьими лицами, не влияет на приведенные выше выводы суда, поскольку право истца на своевременное выполнение условий договора не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений ответчика с иными лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору.

Возлагая на АО «Россети Янтарь» обязанность исполнить предусмотренные договором обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, суд первой инстанции правильно руководствовался ст. 206 ГПК РФ и исходил из фактических обстоятельств дела.

Судебная коллегия в полной мере соглашается с таким выводом суда первой инстанции, находит его принятым с соблюдением норм материального и процессуального права.

Оснований для увеличения указанного срока до 90 дней по доводам апелляционной жалобы ответчика судебная коллегия не усматривает, принимая во внимание, что срок исполнения обязательств по договору истек еще 04.04.2025, и к моменту рассмотрения дела судом апелляционной инстанции с указанной даты прошло около года, то есть фактически ответчиком более чем вдвое превышен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Кроме того, обязательства не исполнены в том числе и на момент рассмотрения настоящего дела судом апелляционной инстанции – по истечении пяти месяцев с момента вынесения обжалуемого решения суда.

Принимая во внимание, что все обстоятельства дела были установлены судом полно и правильно, нарушений при применении норм материального права судом не допущено, оспариваемое решение суда является законным и обоснованным, и изменению по доводам апелляционной жалобы не подлежит.

Руководствуясь п. 1 ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Центрального районного суда г. Калининграда от 21 октября 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Мотивированное определение изготовлено 01 апреля 2026 года.

Председательствующий:

Судьи: