Решение № 2-813/2025 2-813/2025~М-683/2025 М-683/2025 от 4 декабря 2025 г. по делу № 2-813/2025

дело № 2-813/2025

УИД 24RS0059-01-2025-001186-39


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(ЗАОЧНОЕ)

01 декабря 2025 года п. Шушенское

Шушенский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего – судьи Казенновой М.К.,

при секретаре Дрошневой Л.А.,

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Хакасэнерго» к ФИО2 о взыскании задолженности и неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетями, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Хакасэнерго» обратилось в суд с исковым заявление о взыскании с ФИО2 задолженности по оплате по договору №.1900.4417.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30173,44 рублей, неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по указанному договору в размере 19839,04 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подлежащую взысканию с ДД.ММ.ГГГГ и до момента фактического исполнения обязательств, но не более чем за год просрочки, судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 4000 рублей. Требования мотивированы тем, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ сторонами заключено дополнительное соглашение к договору. В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика - «Строительные механизмы», расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 19:01:080601:619. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 15 дней со дня заключения договора. Согласно п. 2 договора технологическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика, указанных в пункте 1 договора, осуществляется временно до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.1900.3368.22 от ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик принял на себя обязательства оплатить расходы за технологическое присоединение в соответствие с условиями договора. Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ №-П и составляет 30173,44 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 5028,91 рублей. В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в размере 100 % платы за технологическое присоединение, в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора. Пунктом 12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов по технологическому присоединению считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. В соответствии с условиями договора осуществлено фактическое присоединение электропринимающих устройств ответчика, о чем составлен акт об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о выполнении ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №а от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, истец исполнил свои обязательства по договору в полном объеме. Ответчик свои обязательства по оплате за технологическое присоединение не исполнил. Заявка ФИО2 зарегистрирована под №, о чем он был уведомлен ДД.ММ.ГГГГ в 10:00:49 посредством SMS +79617449966. Общество разместило в личном кабинете заявителя ФИО2 счет на оплату технологического присоединения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30173,44 руб. В виду ненадлежащего исполнения ответчиком принятых по договору обязательств сетевая организация направила в адрес ответчика претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием об уплате основного долга и неустойки за нарушение сроков обязательств. Претензия получена ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, однако доводы, изложенные ответчиком в ответе на претензию несостоятельны и необоснованы, в части, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ даже не заключался. Сумма задолженности и неустойки по договору ТП № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 19 839,04 рублей.

Представитель истца ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Хакасэнерго» ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержала, мотивируя изложенным в исковом заявлении, в части взыскания неустойки с ответчика ФИО2 просила взыскать неустойку в соответствии с п. 17 договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за год просрочки, в размере 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки по формуле 30173,44*0,25*365. Дополнительно пояснив, что договор от ДД.ММ.ГГГГ предусматривает временное технологическое присоединение. Ранее ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 был заключен договор на постоянное технологическое присоединение по тому же объекту, размер платы которого являлся льготным и составлял 550 рублей, который был исполнен позднее в 2024 году. Поскольку в связи с техническими сложностями осуществить постоянное техприсоединение в установленные договором от ДД.ММ.ГГГГ сроки не представлялось возможным, ФИО2 было предложено осуществить временное технологическое присоединение, на что последний согласился, в связи с чем с ним был заключен договор ДД.ММ.ГГГГ, размер платы уже составлял 30 173,4 рубля, который был рассчитан на основании приказа Госкомтарифэнерго Хакасии.

Ответчик ФИО2 извещенный судом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не известил, не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем суд, руководствуясь ст. 233-237 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, в отсутствие неявившегося ответчика.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

По общему правилу, закрепленному п. 2 ст. 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно п. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35- ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

Согласно п. 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий; б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В соответствии с п. 105 Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя, в том числе счет на оплату технологического присоединения по договору.

Государственное регулирование цен (тарифов) надбавок в области электроэнергетики осуществляется в порядке, установленном Законом об энергетике и Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

В соответствии с абзацем 1, 2 пункта 2 статьи 23.2 35-Ф3 плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться в соответствии с указанными принципами и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии либо посредством установления размера платы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы по Договору определяется в соответствии с приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от №29-П.

В соответствие с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 заключен договор об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям №.1900.4417.22 энергопринимающих устройств ФИО2 - «Строительные механизмы», расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 19:01:080601:619.

Согласно п. 2 указанного договора технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2, указанных в п. 1 договора, осуществляется временно до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 1 договора ФИО2 принял на себя обязательства оплатить указанную услугу в соответствие с условиями договора.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 24.12.2021 № 29-П и составляет 30173,44 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 5028,91 рублей.

В соответствии с пунктом 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: - 100 % платы за технологическое присоединение в размере 30173,44 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 5028,91 рублей. 100% платы за техническое присоединение оплачиваются в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора.

Пунктом 12 договора датой исполнения обязательства ФИО3 по оплате расходов по технологическому присоединению считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором установлен срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению – до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 возникли взаимные обязательства, которые в соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Истцом условия договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в полном объеме.

Данный факт подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, актом о выполнении ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ, актом №а от ДД.ММ.ГГГГ допуска/ввода в эксплуатацию приборов учета электроэнергии включенных в АСКУЭ, разграничения балансовой принадлежности сетей, эксплуатационной ответственности сторон и приема/передачи удаленного дисплея, акты подписаны обеими сторонами.

Ответчик ФИО2 свои обязательства по оплате за технологическое присоединение не исполнил.

Заявка ФИО2 зарегистрирована под №, о чем заявитель был уведомлен ДД.ММ.ГГГГ в 10:00:49 посредством SMS +79617449966.

Общество разместило в личном кабинете заявителя ФИО2 счет на оплату технологического присоединения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30173,44 рублей.

Факты заключения с ПАО «Россети Сибирь» договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнения истцом условий договора в полном объеме, ответчиком не оспаривались. Данный договор не признавался недействительным.

Основанием для обращения истца в суд послужило невыполнение ответчиком обязательств по указанному договору.

В виду ненадлежащего исполнения ФИО2 обязательств по договору истец направил в его адрес претензию № от ДД.ММ.ГГГГ, с требованием об уплате основного долга и неустойки за нарушение сроков обязательств. Претензия получена ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, что отчетом об отслеживании с почтовым идентификатором №.

Таким образом, ответчик ФИО2 до настоящего времени принятые на себя обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, доказательств иного суду не предоставлено. При указанных обстоятельствах сумма долга ответчика перед истцом составляет 30173,44 рублей.

Рассматривая требования истца о взыскании неустойки в соответствии с п. 17 договора, с ДД.ММ.ГГГГ за год просрочки (365 дней), в размере 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии п. 1 ст. 26 Закона «Об электроэнергетике» и подпунктом «в» пункта 16 Правил №, в числе прочего являются положения об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором и Правилами.

В силу подпункта «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 следует, что обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Из условий заключенного между сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзацем порядке за год просрочки (п. 17).

Таким образом, условия данного договора в соответствующей части являются типовыми, не противоречат требованиям гражданского законодательства и соответствуют законодательству об электроэнергетике.

Размер неустойки в данном случае не устанавливается сетевой организацией, а является одинаковым для каждой сторон технологического присоединения.

При указанных обстоятельствах размер подлежащей уплате ответчиком неустойки составляет 27531,95 рублей (30173,44 рублей х 0,25 % х 365 дней).

Начало периода начисления неустойки ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ дата заключения договора + 15 дней (п. 10 договора)) суд находит обоснованным, соответствующим п. 10 договора.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Истцом понесены расходы по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления на общую сумму 4000 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Хакасэнерго» удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 (паспорт гражданина РФ № №) в пользу ПАО «Россети Сибирь» (ИНН <***>) задолженность по оплате по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30173,44 рубля, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 27531,95 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий М.К. Казеннова

Мотивированное решение изготовлено 05 декабря 2025 года