Решение № 2-1601/2021 2-1601/2021~М-919/2021 М-919/2021 от 14 июня 2021 г. по делу № 2-1601/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Рязань 15 июня 2021 г.

Советский районный суд г. Рязани в составе председательствующего судьи Жаворонковой О.Н.,

при секретаре судебного заседания Брагиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Рязанская область» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки. В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что дд.мм.гггг. между ним и ответчиком был заключен договор о подключении объекта капитального строительства <данные изъяты> согласно которому истец обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ответчика, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащей истцу на законном праве сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки, указанной в технических условиях, а ответчик обязалась оплатить услуги по подключению. Как указывает истец, он фактически исполнил свои обязательства по договору в части создания сети газораспределения до точки подключения (до границ земельного участка ответчика), при этом ответчиком не были исполнены мероприятия, предусмотренные договором и выданными техническими условиями в части своих обязательств. Ответчику было направлено уведомление о пропуске срока исполнения мероприятий по договору, а также соглашение о его расторжении. Поскольку уведомление ответчиком не удовлетворено, истец просит расторгнуть заключенный с ответчиком договор в связи с существенным нарушением условий договора и взыскать неустойку, уплата которой предусмотрена договором, за период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. в сумме 19 200 руб. 56 коп.

Истец, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, о чем в материалах дела имеется письменное заявление.

Ответчик, надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просила.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, рассматривает дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статьей 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, содержание соответствующего условия предписано законом или правовыми актами. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В судебном заседании установлено, что дд.мм.гггг. между истцом и ответчиком был заключен договор о подключении объекта капитального строительства <данные изъяты>, предметом которого являются отношения сторон, согласно которым исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя, расположенного по адресу: <адрес>, к принадлежащей исполнителю на законном праве сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в Технических условиях (приложение № к договору), а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Обязанности истца определены п. 3.2 Договора, а ответчика - п. 3.4. Договора.

Так в соответствии с п. 3.2. Договора исполнитель обязан осуществить следующий комплекс мероприятий по подключению: выполнить проектные работы для создания сети газораспределения до точки подключения в соответствии с действующими нормативными документами (п. 3.2.1.), осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее установленного договором дня подключения (п. 3.2.2.), проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении, осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (п. 3.2.3.), осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором для подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности, указанного в п. 3.2.3. договора (п. 3.2.4.).

Согласно п. 3.4. Договора заявитель обязуется осуществить следующий комплекс мероприятий: выполнить установленные в договоре условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке (п. 3.4.1.), предоставить исполнителю экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации объекта, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (3.4.2.), в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения, обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства заявителя для проверки выполнения заявителем технических условий (п. 3.4.3.), внести плату за техническое присоединение в размере и сроки, установленные договором (п. 3.4.4.).

Согласно пп. «а» п. 98 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением правительства РФ от 3012.2013 № 1314 (далее - Правила), исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения.

В судебном заседании установлено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) установлен не позднее одного года со дня подписания указанного договора, на что указано в п. 5.1. договора, т.е. до дд.мм.гггг. включительно.

Согласно п. 4.1 Договора размер платы за подключение объекта в соответствии с договором составляет 21 340 руб.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закон односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В судебном заседании установлено, что истец исполнил свои обязательства по договору в части создания сети газораспределения до точки подключения (до границ земельного участка ответчика), что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от дд.мм.гггг..

Ответчик доказательств выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного договором, суду не представила, хотя обязанность по представлению доказательств, подтверждающих указанное юридически значимое обстоятельство, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ была возложена на нее.

В соответствии п. 95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.122013 № 1314, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении с требованием внести 100% платы за технологическое присоединение.

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пунктом 2 ст. 452 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

В судебном заседании установлено, что дд.мм.гггг. истцом в адрес ответчика было направлено уведомление с указанием на неисполнение ею в полном объеме обязанностей, предусмотренных п. 3.4. договора, сообщено о сроке действия технических условий, предложено в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного уведомления погасить образовавшуюся задолженность в размере 16 873 руб. 22 коп., а также в кратчайшие сроки выполнить мероприятия по подключению. Технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, а также разъяснено, что в случае отказа в удовлетворении требований уведомления либо оставления его без рассмотрения истец будет вынужден обратиться в суд для защиты своих прав.

Требования, изложенные в уведомлении, ответчиком исполнены не были.

дд.мм.гггг. истцом в адрес ответчика было направлено соглашение о расторжении заключенного договора от дд.мм.гггг..

Соглашение ответчиком подписано не было, ответ на направленное истцом предложение о расторжении договора в установленный 30-дневный срок от ответчика не поступил.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ответчиком длительное время не исполняются условия заключенного с истцом договора, что свидетельствует о его нарушении, которое, по мнению суда, является существенным, в связи с чем заявленные исковые требования о расторжении договора являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с п. 6.1. заключенного между сторонами договора за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 6.2. договора каждая сторона при нарушении ею сроков исполнения обязательств по договору обязуется уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки.

Истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. в сумме 19 200 руб. 56 коп.

Представленный истцом расчет неустойки, судом проверенный и ответчиком не оспоренный, полностью соответствует условиям заключенного между сторонами договора и установленным в судебном заседании обстоятельствам.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании неустойки за указанный период являются законными и обоснованными, в связи с чем подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в заявленном им размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При обращении в суд истцом была уплачена государственная пошлина в размере 6 768 руб. 02 коп., что подтверждается платежным поручением № от дд.мм.гггг..

Принимая во внимание, что требования истца удовлетворены судом в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в размере 6 768 руб. 02 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Газпром газораспределение Рязанская область» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки - удовлетворить.

Договор о подключении объекта капитального строительства <данные изъяты> заключенный между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Рязанская область» к ФИО1 дд.мм.гггг. - расторгнуть.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Рязанская область» неустойку за период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. в сумме 19 200 руб. 56 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Н. Жаворонкова