Решение № 2-647/2025 2-84/2026 2-84/2026(2-647/2025;)~М-668/2025 М-668/2025 от 12 марта 2026 г. по делу № 2-647/2025

Дело № 2-84/2026

УИД: 22RS0002-01-2025-001257-84


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Алтайское 26 февраля 2026 года

Алтайский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Кунтуева Д.Б.,

при секретаре Кочтыговой С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора Алтайского района Алтайского края в интересах ФИО1 B/Z/ к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение,

УСТАНОВИЛ:

<адрес>, действуя в интересах ФИО1, обратился в суд с указанным иском к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», в котором с учетом уточнений, предъявив требования к ПАО «Россети Сибирь», просит обязать ответчика ПАО «Россети Сибирь» осуществить подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств пасеки, расположенной по адресу: <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:205 к сети электроснабжения в соответствии с договором №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В обоснование заявленных требований, ссылаясь на положения статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, прокурор указывает, что прокуратурой <адрес> проведена проверка по обращению ФИО1 по вопросу нарушения его прав при технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств, по результатам которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» и ФИО1 заключен договор №.2200.562.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств пасеки (далее -Договор), расположенной по адресу: <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый №.

Пунктом 5 Договора предусмотрено, что срок реализации мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ срок исполнения договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Однако до настоящего времени договор не исполнен, установленные в жилом помещении энергопринимающие устройства к сети электроснабжения не подключены.

В нарушение действующего законодательства, условий договора ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств пасеки, расположенной по адресу: <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый № не выполнило.

В этой связи, в целях устранения выявленных нарушений законодательства ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой района в адрес заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Алтайэнерго» внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, при этом выявленные нарушения не устранены. Согласно ответу на представление ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», мероприятия по технологическому присоединению будут выполнены по мере поступления финансирования.

На основании ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим причинам не может сам обратиться в суд.

ФИО1 является пенсионером, поэтому в силу состояния возраста и здоровья не может самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав.

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» исключен из числа ответчиков и привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика (л.д.70).

Материальный истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще.

Представитель материального истца ФИО7, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования прокурора в интересах ФИО1 поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске, дал аналогичные пояснения суду и дополнительно пояснил, что до настоящего времени обязательства ответчика по вышеуказанному договору не исполнены. Пасекой его брат ФИО1 занимается с 2003 года, отсутствие электроэнергии на пасеки негативно складывается на ведение данной деятельности.

Представитель процессуального истца – помощник прокурора <адрес> ФИО3 в судебном заседании исковые требования прокурора в интересах ФИО1 поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в иске, дала аналогичные пояснения суду.

Ответчик ПАО «Россети Сибирь», третье лицо филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще.

Представителем ПАО «Россети Сибирь» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 представлен письменный отзыв от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит отказать в удовлетворении исковых требований на том основании, что ПАО «Россети Сибирь» выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий на технологическое присоединение (пункт 10.1.1 технических условий), а также выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами (пункт 10.2 технических условий). Технические условия предусматривают запроектировать и построить ТП 10 кВ. От ВЛ10 кВ Л-14-4 Ая до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. От проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до границы земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Истец изначально ставит ответчику гарантированно невыполнимые условия, указывая в просительной части возложить обязанность принять меры в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, нарушая принцип необходимости соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов, что противоречит статье 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе» и статьям 13, 210 ГПК РФ, согласно которым судебные решения должны отвечать общеправовому принципу исполнимости судебных актов. Указанный объём работ неизбежно отвлечет силы и средства от других сетевых районов, чем поставит их в невыгодное положение, что в свою очередь приведет к нарушению прав и законных интересов потребителей других районов электрических сетей, обусловленному нехваткой средств для поддержания их энергокомплекса в качественном состоянии, что не согласуется с универсальным положением статьи 17 Конституции Российской Федерации. Для технологического присоединения каждого заявителя, необходимо строительство линий электропередачи, установка специального оборудования, сложных технических средств, комплексов коммерческого учета электрической энергии, которые должны быть закуплены сетевой организацией с соблюдением правил и сроков, установленных законодательством. На поставку всего необходимого оборудования, комплектующих, должны быть заключены договоры с поставщиками, с соблюдением процедур, что увеличивает сроки проведения работ по технологическому присоединению заявителя и может занять до 5 месяцев. Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителя сетевой организации также потребуется определение земельных участков для прохождения планируемых к строительству линейных объектов электросетевого хозяйства, оформление публичного сервитута на вышеуказанные земельные участки, в порядке, установленном Земельным кодексом РФ. Выполнение подрядных работ по строительству ЛЭП, монтажу комплекса коммерческого учета может занять около 3 месяцев, учитывая рельеф местности и погодные условия. Сетевой организацией разработан комплекс необходимых мероприятий и работ, в соответствии с которыми договор должен быть исполнен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В случае удовлетворения искового заявления, просит суд указать срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.56-57).

На основании ст. 167 ГПК РФ, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд находит возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, истцу ФИО1 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 22:02:250003:205, площадью 66000 кв.в., категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2 (л.д. 39-50).

ДД.ММ.ГГГГ между истцом ФИО1, именуемым Заявитель, и ответчиком ПАО «Россети Сибирь» (ранее – ПАО «МРСК Сибири»), именуемым Сетевая организация, был заключен договор №.2200.562.20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор № №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение) – пасеки, расположенной по адресу: Россия, <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый номер земельного участка №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (л.д. 21-23).

Согласно п. 3 договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п. 5 договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

В соответствии с п. 6 II Раздела договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п. 5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

Размер платы за технологическое присоединение определен п. 10 договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 13628 руб. 34 коп.

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (п.22 договора №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ).

Истцом ФИО1 произведена оплата по вышеуказанному договору в полном объеме в размере 13628 руб. 34 коп., что подтверждается чеком-ордером ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 20).

Согласно п. 10 технических условий № Сетевая организация осуществляет, в том числе, подготовку технических условий на технологическое присоединение; обязуется выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; запроектировать и построить ТП 10 кВ. От ВЛ10 кВ Л-14-4 Ая до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. От проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1.) до границы земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ; определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ10 кВ Л-14-4 Ая (л.д. 24-25).

Согласно п. 11 технических условий № Заявитель обязуется осуществить: установку щита учета электроэнергии; перед прибором учета установку отключающего аппарата с возможностью его опломбирования; ввод до щита выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом тип СИП.

Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п.12 технических условий №).

Кроме того, судом установлено, что между истцом ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» было заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого стороны договорились установить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 27).

Ответчик условия договора не исполнил, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к прокурору <адрес> с заявлением о проведении соответствующей проверки и принятии мер реагирования,????????????????????????????????????????????o??????????????????h?????????

ДД.ММ.ГГГГ по результатам проверки указанного обращения ФИО1 и.о. прокурора <адрес> в адрес заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети-Сибирь» - «Алтайэнерго» ФИО5 было внесено представления об устранении нарушений законодательства, в котором требовалось принять меры к устранению нарушений действующего законодательства, а именно осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ФИО1 по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 29-31).

В ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на указанное представление ответчик сообщил, что затраты сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ ориентировочно составляют 6339360,00 руб. с НДС. Несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны ПАО «Россети Сибирь» связано с дефицитом источников финансирования для выполнения в полном объеме обязательств по договорам технологического присоединения заявителей и на реализацию мероприятий капитального характера (л.д.32-33).

В силу п. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (ст. 539 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее по тексту - Правила №), которыми урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В силу п. 3 Правил № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 14 Правил №, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил № технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Договор технологического присоединения является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации (п.9 Правил №).

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем), по условиям которого сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (п.4 ст.23.1, п.2 ст.23.2, п.1 ст.26 Закона об электроэнергетике, подп. «е» п.16, п.п.16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что сетевая организация при отсутствии обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательства, заключая договор с физическим лицом, обязана в установленный договором срок надлежащим образом исполнить обязательства, предусмотренные договором, в том числе мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Подпунктом б пункта 16 Правил № установлены предельные сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению. Применительно к рассматриваемой ситуации срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 1 год (абз. 14 пп. б п. 16 Правил №).

Ответчиком доказательств отсутствия вины в нарушении обязательств, возникших перед истцом в силу заключения вышеуказанного договора, суду не представлено. Кроме того, в своем отзыве ответчик возражал против установления столь незначительного срока, с учётом объёма работ и мероприятий, проведение которых необходимо для исполнения сетевой организацией условий договора.

Вместе с тем, до настоящего времени мероприятия по технологическому присоединению со стороны ответчика ПАО «Россети Сибирь» не выполнены, что никем не оспаривается, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по спорному договору истек ДД.ММ.ГГГГ. Доказательств наличия обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, не представлено.

В связи с чем, имеются основания для удовлетворения исковых требований прокурора в интересах ФИО1 в части возложения на ответчика ПАО «Россети Сибирь» обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств – пасеки, расположенной по адресу: Российская Федерация, <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый номер земельного участка 22:02:250003:205, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ч.2 ст.206 ГПК РФ в случае, если определенные действия, обязанность совершения которых возложена решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Таким образом, установление срока исполнения решения в данном случае является обязательным.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика, учитывая возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, суд полагает возможным установить срок исполнения судебного акта равный трем месяцам со дня вступления настоящего решения в законную силу, полагая такой срок достаточным для исполнения сетевой организацией принятых на себя обязательств.

При этом суд учитывает, что ответчиком на момент обращения истца в суд и рассмотрения дела в суде уже нарушен предусмотренный договором годичный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, они должны были быть выполнены до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключая договор с истцом ФИО1, ответчик, действуя добросовестно, должен был заблаговременно совершить необходимые действия для выполнения своих обязательств в указанный срок. В связи с чем, доводы представителя ответчика в отзыве на предоставление срока для исполнения обязательств продолжительностью до ДД.ММ.ГГГГ, судом признаются необоснованными, поскольку противоречат закону и условиям заключенного сторонами договора, направлены на увеличение установленного срока в несколько раз, что существенно нарушает интересы другой стороны договора и свидетельствует о недобросовестности ответчика.

Увеличение срока исполнения решения приведет к нарушению разумного баланса интересов сторон и не отвечает целям судебной защиты.

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Нормами ч.ч. 1 и 2 ст. 98 ГПК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворённой части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счёт средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления неимущественного характера – 3000 рублей.

Прокурор освобождён от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями (п. 7 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Поскольку исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, с ответчика ПАО «Россети Сибирь», не освобождённого от уплаты судебных расходов, суд взыскивает в доход бюджета муниципального образования <адрес> государственную пошлину в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 103, 194-199, 206 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Уточненные исковые требования прокурора <адрес> в интересах ФИО1 удовлетворить.

Возложить на публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (№) обязанность в течение трех месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств – пасеки, расположенной по адресу: Российская Федерация, <адрес>, в границах Айского сельсовета, в логу ФИО2, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.562.20 от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (№) в доход бюджета муниципального образования <адрес> государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Алтайский районный суд Алтайского края путём подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий Д.Б. Кунтуев

Мотивированное решение составлено 13 марта 2026 года.