Определение № 2-1166/2017 2-1166/2017~М-662/2017 М-662/2017 от 12 марта 2017 г. по делу № 2-1166/2017

Дело №2-1166/17


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения и

прекращении производства по делу

13.03.2017г. г.Воронеж

Советский районный суд г.Воронежа в составе: председательствующего-судьи Зелениной В.В., при секретаре Тютиной И.И., с участием сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Антара» о возврате стоимости, уплаченной по договору, взыскании неустоек и компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Антара» (далее ООО «Антара») о возврате стоимости, уплаченной по договору, взыскании неустоек и компенсации морального вреда, в котором просила взыскать с ООО «Антара» в свою пользу денежную сумму уплаченную по договору в размере <данные изъяты> рублей, ввиду отказа от исполнения договора подряда на выполнение работ по отделке квартиры от 12.11.2016г., неустойку за нарушение сроков выполнения работы в размере <данные изъяты> рублей, неустойку за нарушение сроков возврата суммы по договору в размере <данные изъяты> рублей и компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании стороны: ФИО1 - истец, с одной стороны и ООО «Антара» в лице представителя, действующего на основании доверенности ФИО2 - ответчик, с другой стороны, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

Стороны расторгают договор подряда на выполнение работ по отделке квартиры от 12.11.2016г.

Ответчик ООО «Антара» выплачивает ФИО1, денежную сумму, уплаченную по договору в размере <данные изъяты> рублей, из которых: в срок до 14.03.2017г. - <данные изъяты> рублей - ввиду отказа от исполнения договора подряда на выполнение работ по отделке квартиры от 12.11.2016г.

<данные изъяты> рублей - неустойка за нарушение сроков выполнения работы,

<данные изъяты> рублей - неустойка за нарушение сроков возврата суммы по договору

Истец отказывается от исковых требований о компенсации морального вреда и штрафа.

Судебные издержки лежат на стороне, их понесшей.

На указанных условиях просили мировое соглашение утвердить, и производство по делу прекратить.

Заявление об утверждении мирового соглашения приобщено к материалам дела.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В силу ст.39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска, стороны вправе окончить дело мировым соглашением. При этом суд принимает отказ истца от иска, утверждает мировое соглашение, если это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом, стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

В данном случае стороны по делу достигли соглашения.

Заключив мировое соглашение, стороны фактически разрешили спор в добровольном порядке, что не противоречит требованиям закона, не нарушает прав и законных интересов других лиц, а потому мировое соглашение подлежит утверждению, а производство по делу прекращению.

Последствия отказа от иска, утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, ст. 220, 221 ГПК РФ сторонам судом разъяснены.

Руководствуясь ст. ст. 39, 220, 221, 224-225 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное по гражданскому делу по иску ФИО1 к ООО «Антара» о возврате стоимости, уплаченной по договору, взыскании неустоек и компенсации морального вреда, на следующих условиях:

Стороны расторгают договор подряда на выполнение работ по отделке квартиры от 12.11.2016г.,

Ответчик ООО «Антара» выплачивает ФИО1, денежную сумму, уплаченную по договору в размере 550 <данные изъяты> рублей, из которых: в срок до ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> рублей - ввиду отказа от исполнения договора подряда на выполнение работ по отделке квартиры от 12.11.2016г.,

<данные изъяты> рублей - неустойка за нарушение сроков выполнения работы,

<данные изъяты> рублей - неустойка за нарушение сроков возврата суммы по договору

Истец отказывается от исковых требований о компенсации морального вреда и штрафа.

Судебные издержки лежат на стороне, их понесшей.

Производство по настоящему гражданскому делу прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В случае неисполнения мирового соглашения в указанные сроки, оно будет исполнено принудительно, исполнительный лист будет выписан со словом «взыскать».

На определение может быть подана частная жалоба в Воронежский областной суд через Советский районный суд г. Воронежа в течение 15 дней.

Судья В.В. Зеленина