Решение № 2-19742/2025 2-4225/2026 от 12 января 2026 г. по делу № 2-19742/2025

УИД77RS0034-02-2025-018216-18

Дело № 2-4225/2026 (№2-19742/2025)


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«13» января 2026 года г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Васиной Д.К.,

при секретаре Колыманове М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «МОСГАЗ» к ФИО1 о взыскании задолженности и расходов по оплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

истец АО «МОСГАЗ» обратилось в Щербинский районный суд города Москвы с иском к ФИО1 о взыскании с ответчика в свою пользу денежных средств в общей сумме 57 888,61 руб., из которых: 41 503,16 руб. - задолженность по оплате услуг по подключению по договору от ДД.ММ.ГГГГ №№; 16 385,45 руб. - неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расходов по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб.

В обоснование требований истец указал, что между АО «МОСГАЗ» далее - Истец, Исполнитель) и ФИО1 (далее - Ответчик, Заявитель) заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № № (далее - Договор), согласно которому Исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - дома, расположенного по адресу: АДРЕС, к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Пунктом 11 Договора в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 215 799,81 руб. Стороны согласовали, что Заявитель вносит плату в следующем порядке: 50 000 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится не позднее ДД.ММ.ГГГГ; 53 012,03 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится не позднее ДД.ММ.ГГГГ; 80 417,81 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в Договоре; 32 369,97 руб., в том числе НДС 20 процентов, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, а также от ДД.ММ.ГГГГ № Заявитель оплатил 174 496,65 руб.

Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в полном объеме и надлежащим образом, о чем между сторонами без замечаний подписан Акт от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В нарушение вышеуказанного положения, установленного пунктом 11 Договора, Заявитель до настоящего времени не оплатил услуги по подключению (технологическому присоединению), в связи с чем образовалась задолженность в общей сумме 41 503,16 руб.

Подпунктом «и» пункта 52 Правил и взаимосвязанным пунктом 18 Договора предусмотрена обязанность Заявителя при нарушении сроков исполнения обязательств уплатить Исполнителю неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения Договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III Договора, за каждый день просрочки.

Таким образом, неустойка, рассчитанная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 16 385,45 руб.

В целях урегулирования спора в досудебном порядке ДД.ММ.ГГГГ Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ № с требованием оплаты задолженности в указанной выше сумме. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № претензия получена Ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени не удовлетворена.

Определением Щербинского районного суда города Москвы от ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело по исковому заявлению АО «МОСГАЗ» к ФИО1 о взыскании задолженности передано для рассмотрения по подсудности в Одинцовский городской суд Московской области (л.д. 60).

Определением судьи Одинцовского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело по исковому заявлению АО «МОСГАЗ» к ФИО1 о взыскании задолженности принято к производству Одинцовского городского суда московской области (л.д. 61).

Представитель истца АО «МОСГАЗ» - ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебное заседание явилась, поддержала исковые требования в полном объеме по доводам и основаниям, указанным в иске, просила удовлетворить.

Ответчик – ФИО1, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась.

В отсутствие возражений со стороны представителя истца, с учетом наличия сведений об извещении отсутствующего ответчика о времени месте судебного разбирательства, руководствуясь ч. 3 ст.167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Суд, исследовав материалы, имеющиеся в деле, заслушав представителя истца ФИО3, оценив предоставленные доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу статей 309, 310 ГК РФ, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» к полномочиям Правительства Российской Федерации в области газоснабжения отнесено утверждение правил технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

По смыслу пункта 3 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется посредством ряда последовательных действий: направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее – Заявка о подключении); заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 2 (далее – Договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению № 3 (далее - акт о готовности); осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению № 4 (далее – акт о подключении).

Согласно пункту 166 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункта 61 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (кроме случая, указанного в пункте 90 настоящих Правил).

Согласно пункта 69 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Согласно абзацу 1 статьи 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между АО «МОСГАЗ» (далее - Исполнитель) и ФИО1 (далее - Заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор), согласно которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства - дома, расположенного по адресу: АДРЕС (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: АДРЕС, кадастровый №, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - подключение (технологическое присоединение) (л.д. 11-20).

Пунктом 11 Договора в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 215 799,81 руб. Стороны согласовали, что Заявитель вносит плату в следующем порядке: 50 000 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится не позднее ДД.ММ.ГГГГ; 53 012,03 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится не позднее ДД.ММ.ГГГГ; 80 417,81 руб., в том числе НДС 20 процентов, вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в Договоре; 32 369,97 руб., в том числе НДС 20 процентов, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № ответчик ФИО1 исполнила частично свои обязательства по Договору, произвела оплату на общую сумму в размере 174 496,65 руб.

Обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) исполнителем АО «МОСГАЗ» выполнены, что подтверждено актом о подключении (технологическом присоединении), содержащим информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного сторонами Договора (л.д. 37-39).

ДД.ММ.ГГГГ Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ № с требованием оплаты задолженности в размере 41 503,16 руб. (л.д. ).

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № претензия получена Ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени не удовлетворена.

Таким образом, исходя из нормативных положений, и с учетом того, что АО «МОСГАЗ» были выполнены работы по подключению жилого дома, принадлежащего ФИО1, к сети газораспределения в полном объеме, но ответчиком ФИО1 не была произведена оплата за проведенную работу в полном объеме, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика в свою пользу задолженности по оплате услуг по подключению по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 503,16 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Кроме того Ответчиком ко взысканию с ответчика заявлены требования о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 385,45 руб.

Как предусмотрено пп. "и" п. 52 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, договор о подключении должен содержать, в частности, существенное условие об обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки.

Согласно пункту 18 Договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №№ от ДД.ММ.ГГГГ в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных договором мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора и платы, установленной в соответствии с разделом 3 договора за каждый день просрочки.

Судом расчет истца проверен и признан арифметически верным, соответствующим нормам законодательства и условиям Договора.

Ответчиком контррасчет не предоставлен.

На основании изложенного требования истца в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу требований части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением была оплачена государственная пошлина в размере 4 000 руб., что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 10).

В связи с чем, суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в заявленном размере.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «МОСГАЗ» к ФИО1 о взыскании задолженности и расходов по оплате государственной пошлины – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (№) в пользу АО «МОСГАЗ» (ИНН <***>) задолженность по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 41 503 руб. 16 коп., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 385 руб. 45 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. 00 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Одинцовский городской суд Московской области в течение месяца со даты принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Д.К. Васина

Мотивированное решение составлено 22 января 2026г.