Определение № 2-1122/2017 2-1122/2017~М-1308/2017 М-1308/2017 от 22 мая 2017 г. по делу № 2-1122/2017

Дело № 2-1122/2017


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ступино Московской области 23 мая 2017 года

Ступинский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Есина Е.В. при секретаре Сидоровой Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Некоммерческому партнёрству содействия строительству и благоустройству коттеджного посёлка «Лесной край» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ, компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Ступинский городской суд Московской области с исковым заявлением к Некоммерческому партнёрству содействия строительству и благоустройству коттеджного посёлка «Лесной край» о взыскании неустойки за задержку сроков выполнения работ в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей и штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании представители истицы ФИО1 – ФИО2 и ФИО3, действующие на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и представители ответчика Некоммерческого партнёрства содействия строительству и благоустройству коттеджного посёлка «Лесной край» – ФИО4 и ФИО5, действующие на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, пришли к мировому соглашению, которое они заключили в письменном виде; в своём заявлении просят утвердить мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу.

Мировое соглашение, подписанное представителями сторон, представлено ими в судебное заседание в письменном виде и приобщено к материалам гражданского дела.

Исходя из текста мирового соглашения, стороны пришли к мировому соглашению на следующих условиях:

1) Истица ФИО1 отказывается от своих исковых требований в полном объёме.

2) Ответчик НП «Лесной край» обязуется выплатить истице ФИО1 денежную компенсацию в сумме <данные изъяты> рублей в срок – в течение одного месяца с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

3) Стороны отказываются от взыскания судебных расходов друг с друга. Представителям сторон разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 220 и 221 ГПК РФ, о чём с них взята подписка.

Проверив материалы гражданского дела, а также учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение сторонами условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между истицей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой <адрес>, зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, в лице её представителей ФИО2 и ФИО3, действующих на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, и ответчиком Некоммерческим партнёрством содействия строительству и благоустройству коттеджного посёлка «Лесной край» (<данные изъяты>), в лице его представителей ФИО4 и ФИО5, действующих на основании доверенности, согласно которому:

1) Истица ФИО1 отказывается от своих исковых требований в полном объёме.

2) Ответчик НП «Лесной край» обязуется выплатить истице ФИО1 денежную компенсацию в сумме <данные изъяты> рублей в срок – в течение одного месяца с момента вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.

3) Стороны отказываются от взыскания судебных расходов друг с друга.

Производство по гражданскому делу № прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ступинский городской суд Московской области в течение 15 дней.

Федеральный судья Е.В. Есин