Решение № 2-1045/2020 2-1045/2020~М-845/2020 М-845/2020 от 6 мая 2020 г. по делу № 2-1045/2020

...

Дело №

№
ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 мая 2020 года город Ноябрьск

Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:

председательствующего судьи: Шабловской Е.А.,

при секретаре Небесной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился с иском к ФИОо взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование иска указал, что 23 сентября 2018 года между сторонами заключёндоговор№ на изготовление мебели по индивидуальному проекту (кухонный гарнитур), в соответствии с которым истец обязался передать ответчику кухонныйгарнитур, а ответчик обязался принять и оплатить указанный товар в размере 140000 рублей. Истец исполнил свои обязанности, передав ответчику товар своевременно и надлежащего качества. В соответствии сдоговоромпервый платёж был произведён ответчиком в размере 70 000 рублей в день подписания договора, второй платёж 31 октября 2018 года в размере 35000 рублей, последующие платежи должны были производиться равными платежами в течение двух месяцев после подписания договора, но не позднее 30 ноября 2018 года. Однако оплата за товар произведена частично, сумма неоплаченного товара составила 35000 рублей. 3 ноября 2018 года также между сторонами был заключён договор № на изготовление мебели по индивидуальному проекту (Шкаф-купе, гардеробная). Цена договора составила 76 000 рублей. Ответчиком обязательство по договору частично исполнено в сумме 20000 рублей, оставшаяся часть в размере 56000 рублей, так и не оплачена покупателем. Заказанная мебель была изготовлена и установлена истцом, однако покупатель свои обязательства не исполнил по оплате товара. Поскольку ответчик уклоняется от исполнения обязательств, истец просит взыскать с ФИО в его пользу задолженность в размере 91 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8398 рублей 74 копейки, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 3181 рубль 96 копеек, а также расходы на услуги адвоката в размере 7 000 рублей.

В судебное заседание истец ФИО1 и его представитель в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело без их участия, на иске настаивают, не возражают рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства.

Ответчик ФИО в судебное заседание не явился, судом был извещён о времени и месте рассмотрения дела.

С учётом позиции сторон, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьёй12Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путём восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, возмещения убытков; иными способами, предусмотренными законом.

Согласно пункта 2 статьи307Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают издоговорови других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 708Гражданского кодекса Российской Федерации вдоговореподряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами вдоговоремогут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотренодоговором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктами 1,3 статьи730Гражданского кодекса Российской Федерации подоговорубытового подряда, подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениямпо договорубытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Как следует из материалов дела, 23 сентября 2018 года между ИП ФИО1 (Исполнитель) и ФИО (Заказчик) был заключён договор № на изготовление мебели по индивидуальному проекту, согласно которому исполнитель по заданным заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проекткорпусной мебели (Кухонный гарнитур) (п.№). Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (приложение №), а заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым договором (п.№). Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу: <адрес> (п.№). Общая стоимость мебели являетсядоговорнойи составляет 140 000 рублей (п. №

Заказчик в момент подписания договораосуществляет авансовый платёж в размере не менее 50 % от общей стоимости мебели, что составляет 70000 рублей (п. №.).

Окончательный платёж в размере 70000 рублей должен быть внесён равными долями в течение двух месяцев после подписания договора, не позднее 30 ноября 2018 года (п№). В силу п. № исполнитель обязуется изготовить мебель в течение 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком авансового платежа указанного в п.№ договора. Доставка и монтаж мебели производится в удобное для заказчика время, в течение семи суток после истечения срока изготовления. Срок изготовления стеновых панелей из стекла с фотопечатью составляет 30 рабочих дней с момента окончательной установки Мебели Заказчика. Доставка и монтаж стеновых панелей из стекла с фотопечатью производится в удобное для Заказчика время, в течение семи рабочих дней после истечения срока изготовления (п.№).

В силу п.№ Договора мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

Кроме того 3 ноября 2018 года между ИП ФИО1 (Исполнитель) и ФИО (Заказчик) был заключён договор № на изготовление мебели по индивидуальному проекту, согласно которому исполнитель по заданным заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проекткорпусной мебели (Шкаф-купе, гардеробная) (п.№). Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (приложение №), а заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым договором (п.№). Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу: <адрес> (п.№). Общая стоимость мебели являетсядоговорнойи составляет 76 000 рублей (п. №.). Заказчик в момент подписания договораосуществляет авансовый платёж в размере не менее 50 % от общей стоимости мебели, что составляет 20000 рублей (п. №.). Окончательный платёж в размере 56000 рублей должен быть внесён равными долями в течение двух месяцев после подписания договора, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п№). В силу п. № исполнитель обязуется изготовить мебель в течение 45 рабочих дней с момента оплаты заказчиком авансового платежа указанного в п.№ договора. Доставка и монтаж мебели производится в удобное для заказчика время, в течение семи суток после истечения срока изготовления. Срок изготовления стеновых панелей из стекла с фотопечатью составляет 30 рабочих дней с момента окончательной установки Мебели Заказчика. Доставка и монтаж стеновых панелей из стекла с фотопечатью производится в удобное для Заказчика время, в течение семи рабочих дней после истечения срока изготовления (п.№).

В силу п.№ Договора мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

Согласно актам приёма-передачи товара от 7 ноября 2018 годаподоговору№ и от 22 ноября 2018 годаподоговору№ ИП ФИО1 (Исполнитель) и ФИО (Заказчик) подписали настоящие акты приёма-передачи товара, согласно которому исполнитель передал, а заказчик принял работы по изготовлению и монтажу корпусной мебели, установленный согласно бланку заказа. В силу п. № заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

В соответствии со статьёй 309Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании статьи 310Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В судебном заседании установлено и не оспорено ответчиком, что ФИО в день заключениядоговора № на изготовление мебели по индивидуальному проекту 23 сентября 2018 года внес аванс 70000 рублей, 31 октября 2018 года – 35000 рублей, что подтверждается договором и кассовым чеком. По договору № на изготовление мебели по индивидуальному проекту 3 ноября 2018 года ответчик внес аванс 20000 рублей, что подтверждается кассовым чеком.

Таким образом, обязательства по договорам на изготовление мебели по индивидуальному проекту, надлежащим образом ФИО не исполнил, оплату переданной ему услуги по изготовлению и установке мебели в полном объёме в установленные сроки не произвёл.

Задолженность по договорам на изготовление мебели по индивидуальному проекту в настоящее время составляет 91 000 рублей.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств, опровергающих факт ненадлежащего исполнения условийдоговоров, требование истцаовзысканиизадолженностиподоговорам на изготовление мебели по индивидуальному проекту являются обоснованными, подлежат удовлетворению.

Статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счёт другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учётной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Привзысканиидолгав судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учётной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом илидоговором.

В соответствии со статьёй 395Гражданского кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежитвзысканиюпроценты за пользование чужими денежными средствами за период просрочки неисполнения обязательств по оплате товара по договору № на изготовление мебели по индивидуальному проекту за период с 1 декабря 2018 года по 20 апреля 2020 года в размере 3438 рублей 29 копеек, по договору № на изготовление мебели по индивидуальному проекту за период 16 января 2019 года по 20 апреля 2020 года в размере 4960 рублей 45 копеек, всего 8398 рублей 74 копейки.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы. Истцом понесены расходы на оплату юридических услуг в размере 7 000 рублей, что подтверждается квитанцией-договором оказания юридических услуг от 6 апреля 2020 года.

Принимая во внимание категорию настоящего спора, уровень его сложности, время, затраченное на его рассмотрение, совокупность представленных стороной в подтверждение своей правовой позиции документов, учитывая принцип соразмерности, обоснованности заявленных требований, суд считает расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления подлежащими удовлетворению в размере 7 000 рублей и взысканию с ответчика.

В соответствии со статьёй 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком пропорционально размеру удовлетворённых требований в сумме 3 181 рубль 96 копеек.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО1 задолженность по договорам на изготовление мебели по индивидуальному проекту в размере 91000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 398 рублей 74 копейки, судебные расходы в размере 10 181 рубль 96 копеек.

Ответчик вправе подать в Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа суд, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий ...

...