Решение № 2-583/2018 2-583/2018~М-498/2018 М-498/2018 от 23 октября 2018 г. по делу № 2-583/2018

Дело № 2-583/2018


Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 октября 2018 года г. Багратионовск

Багратионовский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Гриценко Н.Н.

при секретаре Коноваловой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Янтарьэнерго» к ФИО1 о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Янтарьэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о возложении обязанности в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, исполнив тем самым п. 8 договора технологического присоединения, заключенного между сторонами ДД.ММ.ГГГГ и п. 11. технических условий, взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору в размере 972,56 рублей, взыскании неустойки в размере 200 рублей, в случае неисполнения решения суда до дня его фактического исполнения, а также судебных расходов.

В обоснование требований истец указал, что между АО «Янтарьэнерго» и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № (ЗЭС) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого строения по адресу: <адрес>, кад. №. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в п. 5 договора определен шесть месяцев с даты заключения Договора. Неотъемлемой частью договора являются технические условия № (далее - №), в которых стороны согласовали объем необходимых к выполнению мероприятий (п.10-для сетевой организации, п.11-для ФИО1). Порядок технологического присоединения к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Правила). Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. С учетом того, что п. 18 Правил возлагает обязанность исполнения технических условий на сетевую организацию и заявителя, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, то выполнение технологического присоединения в установленные сроки зависит от обеих сторон по договору. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком и сетевой организацией своих обязательств по договору и техническим условиям. Таким образом, без выполнения условий договора как сетевой организацией, так и заявителем выполнение технологического присоединения невозможно. Технологическое присоединение - это последовательный и поэтапный процесс, который может быть окончен сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств самим заявителем. Согласно условиям договора технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя должно быть осуществлено в трансформаторной подстанции, строительство которой возложено на АО «Янтарьэнерго». С марта 2018 года (дата окончания строительства энергообъектов) необходимая точка технологического присоединения к электрическим сетям создана и АО «Янтарьэнерго» было готово осуществить фактическое присоединение объектов, принадлежащих ответчику. АО «Янтарьэнерго» неоднократно уведомляло заявителя об исполнении условий договора и готовности осуществить фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям путем направления в адрес ответчика уведомлений. Однако исполнить договор в полном объеме, а именно, произвести фактическое подключение энергопринимающих устройств, принадлежащих ответчику, истец до настоящего времени не имеет возможности, ввиду уклонения ФИО1 от выполнения обязательств, установленных п. 8 Договора и п. 11. технических условий, чем нарушает права истца. Так, в соответствии с пунктом 8. раздела II договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а после выполнения мероприятий в пределах границ участка - уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Согласно пункту 11. договора на ФИО1 возложены обязательства: произвести монтаж электросети сети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. На вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью. Установить прибор учета электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. До настоящего времени в АО «Янтарьэнерго» отсутствует информация о выполнении ответчиком своей части обязательств по договору технологического присоединения и техническим условиям, в том числе уведомление о готовности к проверке мероприятий по исполнению технических условий. Ввиду указанного выше, истец полагает, что ответчиком не выполнены мероприятия по исполнению своей части договора и технических условий, что свидетельствует о нарушении условий договора технологического присоединения и нарушает баланс законных интересов сторон и добросовестные ожидания истца относительно результатов исполнения договора. Кроме того, п. 17. договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. В соответствии с п. 5 Договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определен шесть месяцев с даты заключения Договора. Таким образом, заявитель с 01.05.2014 года допустил неисполнение своих обязательств по договору, в связи с чем с указанного срока идет расчет неустойки. По состоянию на 09.07.2018 г. период неисполнения условий со стороны ответчика составляет 1531 дня. Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. Своими действиями ответчик затягивает процесс завершения технологического присоединения. В связи с изложенным, учитывая недобросовестное поведение ответчика и длительное уклонение от выполнения обязательств по договору, истец считает справедливым взыскать с ответчика в случае неисполнения судебного акта судебную неустойку в размере 200 руб. в день - начиная с первого дня (по истечении срока, установленного для добровольного исполнения) до фактического исполнения. Указанные обстоятельства явились основание для обращения с данным исков в суд.

Представитель истца АО «Янтарьэнерго» будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явился, просив о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, будучи надлежащим образом извещённой о времени и месте рассмотрения дела по адресу регистрации в <адрес>. Об отложении рассмотрения дела не ходатайствовала, об уважительности причины неявки суду не сообщила.

Исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

На основании п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

Статья 26 Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" регулирует порядок доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии. Данный порядок предусматривает технологическое присоединение на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом; необходимость затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе затрат сетевой организации на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства; соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения; оказание услуг по передаче электрической энергии покупателю на основании договора возмездного оказания услуг, исполнение обязательств по которому должно осуществляться надлежащим образом; права на ограничения режима потребления электрической энергии.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Материалами дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Янтарьэнерго», впоследствии сменившим организационно-правовую форму на АО и ФИО1 был заключен договор № (ЗЭС) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, КН <данные изъяты>, по 3 категории надежности, класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ, максимальной мощность энергопринимающих устройств - 15 кВт. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома.

Пунктом 5 Договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора, то есть до 31.04.2014 г.

Приложением № к Договору сторонами согласованы технические условия для присоединения к электрической сети, являющиеся неотъемлемой частью договора, срок действия ТУ составляет пять лет.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом службы по государственному регулированию цен и тарифов от 29.12.2008 г. №э/08 и составляет 550 рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 83,90 рублей.

Внесение платы осуществляется в течении 15 дней со дня заключения договора в указанном выше размере. Дата исполнения обязательства считается дата внесения денежных средств в кассу или расчетный счет сетевой организации.Согласно договора и Технических условий на сетевую организацию возложено: мероприятия по технологическому присоединения, включая урегулирование отношений с иными лицами, до границ участка на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в ТУ, а именно в целях усиления существующей сети 10,1 на ВЛ 04 кВ (Л-1 от ТП 250-3) от ТП до оп 8 заменить существующий провод на ВЛИ с СИП 0,4кВ. Марку провода, сечение и трассу ВЛИ определить проектом протяженностью 437 м.

В свою очередь на ФИО1 возложены следующие обязанности: произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта КЛ соответствующей пропускной способности. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом на вводном устройстве, установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью. Установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности. Надлежащим образом исполнить обязательства по договору и технологическому присоединению в пределах границ участка, принять участие в осмотре, после осуществления сетевой организацией фактического присоединения подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация до границ участка заявителя.

Порядок технологического присоединения к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 (далее - Правила).

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

С учетом того, что п. 18 Правил возлагает обязанность исполнения технических условий на сетевую организацию и заявителя, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, то выполнение технологического присоединения в установленные сроки зависит от обеих сторон по договору.

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком и сетевой организацией своих обязательств по договору и техническим условиям.

Таким образом, без выполнения условий договора как сетевой организацией, так и заявителем выполнение технологического присоединения невозможно. Технологическое присоединение - это последовательный и поэтапный процесс, который может быть окончен сетевой организацией только после надлежащего исполнения встречных обязательств самим заявителем.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее по тексту - Закон РФ "О защите прав потребителей") исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Таким образом, исполнение обязательства АО «Янтарьэнерго», поставлены в зависимость от действий ФИО1

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

В перечень существенных условий договора, установленный Правилами, входит, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 до настоящего времени мероприятия, предусмотренные техническими условиями и заключенным договором, не выполнила, а именно: не произведен монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности, на вводном устройстве не установлен автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью, не установлен прибор учета электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено.

В свою очередь АО «Янтарьэнерго» свою обязанность по договору исполнило, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что истцом осуществлено строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 250-3 (инв. №) в <адрес>, протяженностью 530 метров.

Согласно выписке ЕГРН объект, расположенный по адресу: <адрес><данные изъяты> незавершен, степень его готовности составляет 4%, зарегистрирован на праве собственности за ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, однако договором в зависимость не поставлен факт введения жилого помещения в эксплуатацию.

Уведомление о необходимости исполнения обязательств по договору направлено АО «Янтарьэнерго» в адрес ответчика, однако оставлено без внимания.

Учитывая вышеизложенное, оценив представленные по делу доказательства в силу требований ст. 67 ГПК РФ, установив, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, ответчик принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнил, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, исполнив п. 8 договора технологического присоединения, заключенного между сторонами ДД.ММ.ГГГГ и п. 11. технических условий.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, если такие действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Суд полагает, что предложенный истцом 1 (один) месяц для исполнения обязанностей по осуществлению технологическое присоединение к электрическим сетям, является недостаточным, разумным и достаточным по мнению суда будет являться 4 месяца для исполнения ответчиком указанным выше обязанностей.

Разрешая требование истца о взыскании неустойки, суд исходил из условий, пункта 17 Договора, которым установлена ответственность сторон в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по договору – такая сторона в случае нарушения сроков исполнения своих обязательств в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Пунктом 5 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определен 6 месяцев с даты заключения договора.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку по договору за период с 01.05.2014 по 09.07.2018 гг. в размере 972,56 рублей. Данное требование истца подлежит удовлетворению с учетом следующих обстоятельств.

Неустойка - способ обеспечения исполнения обязательств, мера имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, средство возмещения потерь кредитора.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств и применяется только в предусмотренных законом или договором случаях, а не во всех случаях нарушения обязательств.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом сумма подлежащей ко взысканию неустойки составляет: 8,25% х 0,014=0,001155 х 550 (сумма договора) х 1531 (дни просрочки) = 972,56 рублей.

Оснований для снижения неустойки суд не усматривает, ответчик об этом не ходатайствовал.

С учетом изложенного, суд находит исковые требования о взыскании неустойки в указанном выше размере подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истец просил о взыскании с ответчика неустойки в размере 200 рублей в день, в случае неисполнения судебного акта начиная с первого дня до его фактического исполнения.

Разрешая данные требования, суд приходит к выводу об отказе в их удовлетворении, поскольку они заявлены преждевременно, а кроме того, положения ГК РФ не содержат положений о взимании неустойки на будущее, неустойка может быть начислена только за конкретный временной период.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

При подаче настоящего иска в суд истцом оплачена госпошлина в размере 6400 рублей (6000 рублей за требование неимущественного характера (истец является юридическим лицом), 400 рублей за требование имущественного характера (взыскание неустойки).

Таким образом, поскольку исковые требования АО «Янтарьэнерго» в части имущественного спора удовлетворены в полном объеме, в пользу истца с ответчика подлежит взысканию сумма уплаченной государственной пошлины в размере 6400 рублей.

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Р Е Ш И Л:

исковое заявление АО «Янтарьэнерго» удовлетворить частично.

Возложить на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>, зарегистрированную по адресу: <адрес> обязанность в течение 4 месяцев со дня вступления настоящего решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в пределах границ земельного участка, на котором расположен объект незавершённого строительства с КН <данные изъяты> по адресу: <адрес>, исполнив тем самым п. 8 договора технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ и п. 11. технических условий, являющихся неотъемлемой его частью.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> неустойку, предусмотренную договором № (ЗЭС) от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 972,56 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 6400 рублей, а всего 7372 (семь тысяч триста семьдесят два) рубля 56 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Багратионовский районный суд Калининградской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 29 октября 2018 года.

Судья подпись Н. Н. Гриценко

Копия верна

Судья Багратионовского районного суда

Калининградской области Н. Н. Гриценко