Определение № 2-777/2017 2-777/2017~М-406/2017 М-406/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 2-777/2017

Дело № 2-777/2017


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Ковров 31 мая 2017 года

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего судьи Клоковой Н.В.,

при секретаре Крашенинниковой М.С.,

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Коврове гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «СК Проект» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

у с т а н о в и л:

ФИО3 обратился в суд с иском, уточненным в ходе судебного разбирательства, к ООО «СК Проект» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 34 от 23 февраля 2016 года, предусматривающему выполнение отделочных работ в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

В судебном заседании представителем истца ФИО4 и представителем ответчика ФИО2, действующими на основании доверенностей, заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в связи с заключением между сторонами мирового соглашения, по условиям которого:

1. Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «СК Проект» обязуется в срок до 15 октября 2017 года произвести за свой счет и своими силами замену гриля ILVE VE H31/IX, нержавеющая сталь, ручки хром, установленного на кухне в жилом доме по адресу: <адрес>, с предоставлением соответствующих документов и гарантийных обязательств от производителя товара.

По результатам выполнения указанных в настоящем пункте соглашения действий стороны составляют акт.

За просрочку исполнения указанного обязательства ответчик обязуется уплатить истцу неустойку в размере <данные изъяты> за каждый день просрочки.

2. С момента составления акта, указанного в пункте 1 настоящего соглашения, истец не имеет к ответчику претензий по просрочке выполнения работ по договору подряда №34 от 23 февраля 2016 года.

3. Истец ФИО3 отказывается от требований о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 34 от 23 февраля 2016 года, предусматривающему выполнение отделочных работ в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> и штрафа

4. Расходы на оплату услуг представителей, понесенные сторонами при рассмотрении настоящего спора, ими друг другу не возмещаются, иные судебные издержки относятся на ответчика.

Условия мирового соглашения подписаны представителями сторон и занесены в протокол судебного заседания.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.ст.39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе утвердить мировое соглашение, если это не противоречит законам и иным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Учитывая, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают прав и законных интересов других лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, п.5 ст.220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами ФИО3 и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Проект», по условиям которого:

1. Ответчик Общество с ограниченной ответственностью «СК Проект» обязуется в срок до 15 октября 2017 года произвести за свой счет и своими силами замену гриля ILVE VE H31/IX, нержавеющая сталь, ручки хром, установленного на кухне в жилом доме по адресу: <адрес> с предоставлением соответствующих документов и гарантийных обязательств от производителя товара.

По результатам выполнения указанных в настоящем пункте соглашения действий стороны составляют акт.

За просрочку исполнения указанного обязательства ответчик обязуется уплатить истцу неустойку в размере <данные изъяты> за каждый день просрочки.

2. С момента составления акта, указанного в пункте 1 настоящего соглашения, истец не имеет к ответчику претензий по просрочке выполнения работ по договору подряда №34 от 23 февраля 2016 года.

3. Истец ФИО3 отказывается от требований о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 34 от 23 февраля 2016 года, предусматривающему выполнение отделочных работ в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты>, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> и штрафа

4. Расходы на оплату услуг представителей, понесенные сторонами при рассмотрении настоящего спора, ими друг другу не возмещаются, иные судебные издержки относятся на ответчика.

Производство по гражданскому делу №2-777/2017 по исковому заявлению ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «СК Проект» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа прекратить, в связи с утверждением мирового соглашения.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд в течение 15 дней.

Председательствующий Н.В. Клокова