Решение № 2-913/2021 2-913/2021~М-95/2021 М-95/2021 от 25 марта 2021 г. по делу № 2-913/2021

Принято в окончательной форме 26.03.2021 г.

№ 2-913/2021 (УИД) 76RS0024-01-2021-000157-28

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 марта 2021 г. г. Ярославль

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Семеновой О.О. при секретаре Бубновой А.С.,

с участием представителя истца по ордеру адвоката Трофимовой Н. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей,

установил:

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств в размере 69000 руб., уплаченных по договору НОМЕР от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, неустойки в размере 99000 руб., компенсации морального вреда в размере 50000 руб., штрафа.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 заключен договор на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту НОМЕР. Цена договора составила 99000 руб. В день заключения договора истцом оплачен аванс в размере 69000 руб. в соответствии с п. 2.2 договора. Исполнитель обязался изготовить мебель ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Ответчик свои обязательства не исполнил, мебель не изготовил, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

В судебном заседании представитель истца по ордеру адвокат Трофимова Н. В. поддержала заявленные исковые требования в полном объеме по изложенным в иске основаниям.

Ответчик в судебное заседание не явился по неизвестной суду причине, извещен надлежащим образом по месту регистрации.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившегося ответчика в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующем.

Судом установлено, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 заключен договор на изготовление мебели (кухонного гарнитура) на заказ по индивидуальному проекту НОМЕР. Цена договора составила 99000 руб. В день заключения договора истцом оплачен аванс в размере 69000 руб. в соответствии с п. 2.2 договора. Исполнитель обязался изготовить мебель ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА До настоящего времени ответчик свои обязательства не исполнил, доказательств обратного, суду не представлено.

Согласно Выписки из ЕГРИП от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 прекратил деятельность индивидуального предпринимателя с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 28 Закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

В связи с невыполнением подрядчиком работ по договору подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика убытков в размере 69000 руб.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Установив факт неисполнения требования потребителя (претензия о возврате денежных средств была направлена ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, л.д. 14-15), суд, руководствуясь положениями ст. ст. 28, 29 Закона о защите прав потребителей, приходит к выводу о наличии оснований для взыскания неустойки в размере 99000 руб.

Согласно ст. 15 Закона "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом степени причиненных нравственных страданий, а также с учетом фактических обстоятельств дела, суд взыскивает в возмещение морального вреда 5000 руб. В удовлетворении остальной части требований суд отказывает.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом взысканной с ответчика убытков – 69000 руб., неустойки - 99000 руб., компенсации морального вреда - 5000 руб. сумма штрафа, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 86500 руб. (69000 руб. + 99000 руб. + 5000 руб.)/2.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ФИО2 в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4860 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233- 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 убытки в размере 69000 руб., неустойку в размере 99000 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф в размере 86500 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход бюджета государственную пошлину в размере 4860 руб.

Ответчик вправе подать во Фрунзенский районный суд г. Ярославля заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья О.О. Семенова