Решение № 2-1683/2020 от 14 июля 2020 г. по делу № 2-1683/2020

Дело № 2-1683/2020


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(заочное)

15 июля 2020 <...>

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Горбова Б.В. при секретаре Калугиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора, взыскании денежных средств, третье лицо роспотребнадзор,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2, мотивируя тем, что по договору подряда от 29.11.2018 г. ответчик обязался построить истцу баню на участке №<номер> СТСН «Мелиоратор» <адрес>. В качестве предоплаты по договору истец уплатил ФИО2 588 000 рублей. Однако, ответчик баню не построил, деньги не возвратил. Учитывая изложенное, истец ФИО1 просит суд взыскать с ФИО2 588 000 рублей в счёт уплаченных денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами по день исполнения решения суда, компенсацию морального вреда (л.д. 2-6).

В судебном заседании истец не присутствовал, направил заявление с просьбой рассмотреть дело в своё отсутствие, дал согласие на вынесение заочного решения.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании не присутствовал, почтовое извещение, направленное по месту регистрации, возвращено с отметкой «истёк срок хранения», что является надлежащим уведомлением.

Представитель третьего лица роспотребнадзора в судебном заседании не присутствовал, уведомлён надлежащим образом.

Судом принято решение о рассмотрении дела в заочном порядке.

Оценив доводы, изложенные в заявлении, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В судебном заседании установлено, что по договору подряда от 29.11.2018 г. ответчик обязался построить истцу баню на участке №<номер> СТСН «Мелиоратор» <адрес> (л.д. 40-49).

Во исполнение заключённого договора истец уплатил ответчику 57 800 рублей, что подтверждается соответствующими платёжными документами (л.д. 15-18).

Исходя из обстоятельств дела, анализа положений договора, а также то, что возведение бани должно было производиться для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, отношения между истцом и ответчиком наряду с ГК РФ регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1.

В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором.

В установленный срок (до 11.01.2019 г.) ФИО2 свои обязательства по возведению бани не выполнил, доказательств обратного не представил.

Согласно п. 3 ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В данном случае ответчик получил деньги в сумме 588 000 рублей, однако встречное удовлетворение не представил. В связи с этим требование истца о возврате (взыскании) указанных денежных средств подлежит удовлетворению на основании ст.ст. 1102, п. 3 ст. 1103, 1104 ГК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Учитывая названное законоположение и принимая во внимание, что 588 000 рублей возвращены не были, взыскание процентов за пользование денежными средствами обоснованно.

Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]?[4]?[5]/[6]

588 000

11.01.2019

16.06.2019

157

7,75%

365

19 601,34

588 000

17.06.2019

28.07.2019

42

7,50%

365

5 074,52

588 000

29.07.2019

08.09.2019

42

7,25%

365

4 905,37

588 000

09.09.2019

27.10.2019

49

7%

365

5 525,59

588 000

28.10.2019

15.12.2019

49

6,50%

365

5 130,90

588 000

16.12.2019

31.12.2019

16

6,25%

365

1 610,96

588 000

01.01.2020

09.02.2020

40

6,25%

366

4 016,39

588 000

10.02.2020

26.04.2020

77

6%

366

7 422,30

588 000

27.04.2020

21.06.2020

56

5,50%

366

4 948,20

588 000

22.06.2020

15.07.2020

24

4,50%

366

1 735,08

Итого:

552

6,75%

59 970,65

Также суд, руководствуясь п. 48 Постановления Пленума ВС РФ «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» от 24.03.2016 г. № 7, считает обоснованным требование истца о взыскании вышеназванных процентов с 16.07.2020 г. (день, следующий за днём вынесения решения) по день фактического исполнения обязательства.

Суммы процентов уменьшению на основании ст. 333 ГК РФ не подлежат, поскольку ответчик не представил доказательств наличия исключительных обстоятельств, связанных с тяжёлым материальным положением или банкротством.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Достаточным условием для удовлетворения иска о компенсации морального вреда является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17).

Ответчик нарушил право истца, ненадлежащим образом исполнил договор, в связи с чем, требование истца о взыскании компенсации морального вреда обоснованно.

Учитывая обстоятельства дела, требования разумности и справедливости, суд определяет компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" и с учётом п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того заявлялось ли такое требование или нет.

Ответчик никаких мер к удовлетворению претензии потребителя не принял, поэтому с него в пользу истца следует взыскать штраф.

Поскольку общая суммы взысканий составит 652 970.65 рублей (588 000 рублей предоплата + 59 970.65 рублей проценты + 5000 рублей компенсация морального вреда), то размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, составит 326 485.32 рублей (50 % от 652 970.65 рублей).

Штраф уменьшению по ст. 333 ГК РФ не подлежит по тем же причинам, что и проценты.

Истец освобождён от уплаты государственной пошлины на основании п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ. В связи с чем, государственную пошлину, уплаченную истцом при обращении в суд в размере 9 186 рублей, следует возвратить ФИО1 из бюджета, в который она была уплачена на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ.

С ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 9 979.71 рублей на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 588 000 рублей в счёт предварительной оплаты по договору, 59 970.65 рублей в счёт процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2019 г. по 15.07.2020 г., 5000 рублей в счёт компенсации морального вреда, 326 485.32 рублей в счёт штрафа, а всего 979 455.97 рублей.

Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, на сумму 588 000 рублей, взыскивать с ФИО2 в пользу ФИО1 с 16.07.2020 г. по день фактического исполнения обязательства.

Возвратить ФИО1 государственную пошлину в размере 9 186 рублей, уплаченную по платёжному поручению от 04.04.2019 г. № 2713922. Возврат государственной пошлины произвести из бюджета, в который она была уплачена.

Взыскать с ФИО2 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 9 979.71 рублей.

Разъяснить ФИО2, что он вправе подать в Ялтинский городской суд заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Разъяснить сторонам, что заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Апелляционная жалоба подаётся через Ялтинский городской суд.

СУДЬЯ ГОРБОВ Б.В.