Решение № 2-1565/2023 2-48/2024 2-48/2024(2-1565/2023;)~М-4234/2022 М-4234/2022 от 26 февраля 2024 г. по делу № 2-1565/2023

Дело № 2-48/2024

24RS0017-01-2022-005848-65


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 февраля 2024 года г.Красноярск

Железнодорожный районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Науджус О.С.,

при секретаре – Васильевой О.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2,

представителя ПАО «Красноярскэнергосбыт» ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Красноярскэнергосбыт» о возложении обязанности заключить договор энергоснабжения, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Красноярскэнергосбыт» о возложении обязанности заключить договор энергоснабжения, компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что между ФИО4 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №20.2400.3556.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: ориентир п.Элита в 3 700 м. по направлению на север от ориентира по почтовому адресу: <адрес>. № с кадастровым номером № истец подал заявление о направлении специалиста для проверки выполнения Технических условий. 15.08.2022 представителем филиала ПАО «Россети – Сибирь» - «Красноярскэнерго» составлен акт №Е4-825 допуска прибора учета в эксплуатацию с информацией о фактических точках присоединения, согласно которому прибор учета электрической энергии соответствует предъявленным требованиям, пригоден для расчетов за потребленную электрическую энергию и допущен в эксплуатацию в качестве расчетного прибора учета без замечаний. После подключения прибора учета и составления акта истцу было предложено обратиться в ПАО «Красноярскэнергосбыт» с заявлением о заключении договора энергоснабжения. Между тем, из предоставленного ответа следует, что истцом не представлен документ, подтверждающий технологическое присоединение объекта энергоснабжения, по вопросу получения которого истцу было предложено обратиться в сетевую организацию - филиал ПАО Россети - Сибирь» - Красноярскэнерго». После обращения в указанную сетевую организацию первоначально истцу было предложено передать приобретенное им для подключения к объектам энергоснабжения оборудование в безвозмездное пользование. Когда ФИО4 подписал соответствующий документ и представил его в указанную организацию, ему пояснили, что в настоящее время это уже не актуально. В связи с изложенным ФИО4 не имел реальной возможности потреблять электричество, несмотря на то, что фактически электроэнергия проведена и опечатана (опломбирована), осуществлять строительные работы на участке, вынужден был компенсировать ДНТ «Лесные Дали», на территории которого находится земельный участок, все расходы, связанные с содержанием дачного некоммерческого товарищества, вследствие чего испытывает как физические, так и нравственные страдания. На основании изложенного ФИО4 просил суд обязать ответчиков заключить с ним договор энергоснабжения, взыскать с ответчиков в свою пользу компенсацию морального вреда в сумме 50 000 руб.

В ходе рассмотрения дела стороной истца представлено заявление об уточнении исковых требований в части взыскания с каждого из ответчиков в счет компенсации морального вреда по 25000 руб. со ссылкой на то, что 22.02.2024 он подписал с ПАО «Красноярскэнергосбыт» договор энергоснабжения (лицевой счёт №). Вместе с тем, с момента заключения с ПАО «Россети Сибирь» договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до заключения договора энергоснабжения прошло больше года, в течение которых истец испытывал нравственные страдания, не мог пользоваться электричеством, не мог достроить свой дом, на сегодняшний день дом в эксплуатацию не введён.

В судебное заседание истец ФИО4, уведомленный о дате, времени и месте его проведения надлежащим образом, не явился, обеспечил участие своего представителя ФИО1 (доверенность от 29.03.2023 сроком до 29.03.2033), который в судебном заседании исковые требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме, по изложенным выше основаниям, просил требования удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «Красноярскэнергосбыт» ФИО3 (доверенность №16-2024 от 01.01.2024 сроком до 31.05.2024) в судебном заседании исковые требования ФИО4 не признала, указав на то, что истец обратился в ПАО «Красноярскэнергосбыт» с заявлением о заключении договора энергоснабжения в отношении объекта – земельного участка для дачного строительства, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир <адрес>, участок находится примерно в 3 700 м. по направлению на север от ориентира; почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый №. Гарантирующий поставщик заключает с заявителем договор энергоснабжения на основании представленных документов, в том числе документа, подтверждающего технологическое присоединение энергопринимающего устройства к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно п. 20 Правил предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011), п. 34, п. 36 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, (утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012). Поскольку к заявлению были приложены технические условия и акт допуска прибора учета в эксплуатацию, которые не подтверждают завершенного фактического технологического присоединения, 22.10.2022 гарантирующий поставщик направил в адрес ФИО4 ответ №121457, в котором указал на необходимость предоставления недостающих документов и разъяснил порядок обращения в сетевую организацию для их получения, а именно, обратиться в сетевую организацию филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (<...>). В свою очередь гарантирующий поставщик просил филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по мере оформления документа оперативно разместить (направить в адрес заявителя) уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям. Учитывая тот факт, что к заявлению не был приложен документ, подтверждающий завершенное технологическое присоединение и в нем отсутствовала информация о заключении договора энергоснабжения до завершения технологического присоединения, рассмотрение заявления было приостановлено, после получения необходимых для заключения договора энергоснабжения документов - 09.02.2024, а также дополнительных документов: нового акта ввода в эксплуатацию ПУ, изменений технических условий, был оперативно подготовлен проект договора энергоснабжения от 12.02.2024, направлен на согласование и подписание. Договор энергоснабжения подписан ПАО «Красноярскэнергосбыт», после чего сотрудник Управления договорной работы связалась по телефону с ФИО4, уведомила о готовности договора и проинформировала о порядке получения договора абонентом. Таким образом, ПАО «Красноярскэнергосбыт» обязательства по заключению договора исполнены, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения требований, предъявленных к ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 (доверенность №24/83 от 05.06.2023 сроком по 28.04.2025) исковые требования не признал, настаивал на отказе в их удовлетворении, ссылаясь на то, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО4 заключен договор № 20.2400.3556.22 об осуществлении технологического присоединения объекта ФИО4 Данный договор со стороны сетевой организации исполнен, что подтверждается актом допуска прибора учета №Е4-825, согласно которому прибор учета требованиям нормативной документации соответствует, для осуществления расчетов пригоден, к эксплуатации допущен, замечаний не предъявлено. На прибор учета подано напряжение. В ходе судебного разбирательства сроки осуществления мероприятий по договору № 20.2400.3556.22 были продлены, 23.01.2024 подготовлен акт об осуществлении технологического присоединения. На сегодняшний день договор энергоснабжения между истцом и ПАО «Красноярскэнергосбыт» подписан. Доказательств причинения истцу нравственных страданий не представлено.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно п. 1 ст. 26 приведенного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Как следует из п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Таким образом, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании.

Действие настоящих Правил так же распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (п.2 Правил)

Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п.25 Правил).

В силу пункта 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии (пункт 2).

В соответствии со ст. 540 ГК РФ, в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.

Согласно п.4 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными положениями функционирования розничных рынков в той части, в которой Гражданский кодекс Российской Федерации допускает принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.

Согласно п. 20 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, заключаемом с собственником или пользователем жилого дома (домовладения), дополнительно указываются реквизиты акта об определении границы раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии), а также в случае отсутствия индивидуального прибора учета указываются: а) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); б) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии); в) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; г) режим водопотребления на полив земельного участка; д) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов.

Согласно п. 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком заключается в простой письменной форме, если иное не установлено настоящим документом.

Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (далее - заявитель), предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора и, если иное не установлено в пунктах 35, 74 и 106 настоящего документа, в том числе: подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего документа (предоставляется по желанию заявителя); документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия таких документов у заявителя в соответствии с пунктом 37 настоящего документа);

Документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в эксплуатацию, составленный в соответствии с разделом X настоящего документа, а если допуск в эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу настоящего документа, то документ, который подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей точки поставки, и был подписан гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и (или) сетевой организацией (п. 36 Основных положений).

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО4 с 11.11.2019 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир <адрес>, участок находится примерно в 3 700 м. по направлению на север от ориентира; почтовый адрес ориентира: <адрес>, кадастровый №, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 03.02.2020, договором купли – продажи недвижимого имущества от 17.10.2019.

Между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО4 15.04.2022 заключен договор №20.2400.3556.22 об осуществлении технологического присоединения вышеназванного объекта недвижимого имущества, принадлежащего ФИО4

Согласно техническим условиям №8000495883 на ФИО4 возложена обязанность осуществить ввод от РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами электрической энергии.

Сетевая организация обязалась в том числе обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объекта к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами электрической энергии.

В соответствии с п. 7 договора об осуществлении технологического присоединения сетевая организация также обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск приборов учета энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технологических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

08.07.2022 истец подал директору ПО КЭС заявление о направлении специалиста для проверки выполнения им технических условий.

15.08.2022 представителем филиала ПАО «Россети – Сибирь» - «Красноярскэнерго» составлен акт №Е4-825 допуска прибора учета в эксплуатацию с информацией о фактических точках присоединения, согласно которому прибор учета электрической энергии соответствует предъявленным требованиям, пригоден для расчетов за потребленную электрическую энергию и допущен в эксплуатация в качестве расчетного прибора учета без замечаний.

В ответе на обращение ФИО4 о заключении договора энергоснабжения ПАО «Красноярскэнергосбыт» указало о приостановлении рассмотрения заявления ввиду отсутствия документа, подтверждающего завершенное технологическое присоединение, отсутствие уведомления, составленного сетевой организацией, об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложение №1.1 к Правилам №861, в виде электронного документа и размещенного и личном кабинете заявителя, указано на необходимость предоставления недостающих документов, разъяснен порядок обращения в сетевую организацию для их получения. В свою очередь гарантирующий поставщик просил филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по мере оформления документа оперативно разместить (направить в адрес заявителя) уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям.

16.11.2023 между ФИО4 и ПАО «Россети Сибирь» заключено дополнительное соглашение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения, в связи с чем внесены изменения в технические условия №8000495883.

14.12.2023 между ФИО4 и ПАО «Россети Сибирь» заключено дополнительное соглашение №2 к договору об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в случае, если заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, установлен до 31.01.2024.

В своем заявлении от 14.12.2023 ФИО4, просит ПАО «Россети Сибирь» продлить технические мероприятия до 31.01.2024.

23.01.2024 ПАО «Россети Сибирь» осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на вышеназванном принадлежащем истцу земельном участке, к электрическим сетям ответчика, о чем составлен акт №12000689640.

22.02.2024 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ФИО4 заключен договор энергоснабжения (лицевой счет №183252135250).

При таких обстоятельствах, применительно к рассматриваемому спору, установив, что к заявлению ФИО4 о заключении договора энергоснабжения были приложены не все документы, указанные в п. 34 Основных положений, в частности не был приложен акт об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства – земельного участка, ПАО «Красноярскэнергосбыт» уведомило истца о необходимости предоставления недостающих сведений и документов, что не противоречит нормам действующего законодательства, в связи с чем необоснованного уклонения от заключения договора энергоснабжения с истцом со стороны ПАО «Красноярскэнергосбыт» не имелось, с учетом того, что договор энергоснабжения с истцом заключен 22.02.2024, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для понуждения гарантированного поставщика к заключению договора энергоснабжения, равно как и отсутствии оснований для взыскания с ПАО «Красноярскэнергосбыт» компенсации морального вреда.

Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ФИО4 к электрическим сетям в установленный договором срок (в течение 6 месяцев со дня заключения договора – до 15.10.2022) выполнены не были, в указанный срок дополнительные соглашения о продлении срока выполнения мероприятий между сторонами не заключались, технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям произведено не было, в связи с чем истец обращался к ответчику с претензией. Акт об осуществлении технологического присоединения подписан лишь 23.01.2024, из ответа сетевой организации на обращение ФИО4 от 13.01.2023 следует, что задержка выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, в том числе реконструкции КСТП 3140-10-63 с заменой силового трансформатора, вызвана необходимостью осуществления строительно – монтажных работ, приобретением материалов и оборудования, финансовыми трудностями сетевой организации, резким ростом затрат на материалы и обслуживание кредитов.

С учетом установленных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что нарушение ПАО «Россети Сибирь» сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, вызванных недостатком финансирования и высокой стоимостью выполнения мероприятий по договору, что, в свою очередь, повлекло за собой необоснованное увеличение срока рассмотрения заявления истца о заключении договора энергоснабжения с ПАО «Красноярскэнергосбыт», свидетельствует о нарушении прав ФИО4 как потребителя услуг в сфере электроснабжения.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, который нашел подтверждение при рассмотрении судом настоящего дела.

Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика ПАО «Россети Сибири», личность истца, длительность допущенного нарушения, суд признает заявленную истцом сумму компенсации морального вреда в размере 25 000 руб. завышенной и определяет размер компенсации морального вреда с учетом требований разумности и справедливости в сумме 5000 руб.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также согласно п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая установленный судом факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя, имеются основания для взыскания с сетевой организации штрафа в размере 50 % от присужденной судом в размере 2 500 руб. (5000 руб. х 50%).

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика ПАО «Россети Сибирь» госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором истец в силу закона был освобожден от ее уплаты при подаче иска, в размере 300 руб.

Руководствуясь положениями ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО4 удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН <***>) в пользу ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт №) в счет компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф 2500 рублей, всего 7500 рублей.

В удовлетворении остальной части требований, предъявленных к ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ФИО4 отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

Судья О.С. Науджус

Мотивированное решение изготовлено 15 марта 2024 года.