Решение № 2-4524/2023 2-4524/2023~М-5102/2023 М-5102/2023 от 11 декабря 2023 г. по делу № 2-4524/2023

Дело № 2-4524/2023

УИД 23RS0036-01-2023-007783-84


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 2023 года город Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе: председательствующего судьи Ищенко Д.Ю.,

при секретаре Гаврилове Д.В.,

с участием: представителя истца ФИО6, представителя ответчика ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении), взыскании штрафа и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении), взыскании штрафа и компенсации морального вреда.

В обоснование требований указала, что 06 апреля 2023 года заключила с АО «Краснодаргоргаз» договор № 151011-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенного по адресу: <адрес>. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения договора. По состоянию на 10 октября 2023 года АО «Краснодаргоргаз» мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> сети газораспределения и пуску газа, предусмотренные п. 1-3 договора не выполнены. Таким образом, просрочка по договору составляет 86 дней. В соответствии с п. 6 договора заявителем обязанности выполнены в полном объеме. В связи с невыполнением ответчиком мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа истец не имеет возможности пользоваться газоснабжением, производить отопление жилых домов в целях проживания в соответствии с нормами жилищного законодательства. Тем самым действиями (бездействиями) ответчика был причинен моральный вред. Указанные обстоятельства явились поводом для обращения в суд.

На основании изложенного истец просит суд обязать в течение 10 календарных дней, с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору от 06 апреля 2023 года № 151011-Т.П.(т) в полном объеме, взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной к взысканию.

Представитель истца по доверенности ФИО6 в судебном заседании заявленные требования поддержал и просил суд удовлетворить их в полном объеме. Пояснил, что моральный вред возник вследствие того, что ответчик свои обязательства по подключению (технологическому присоединению) не исполнил, квартира не отапливается до настоящего времени, на улице уже очень похолодало, соответственно и в квартире, а у истца маленькие дети, тем самым она лишена права на благоприятные условия проживания.

Представитель ответчика по доверенность ФИО5 в судебном заседании признала заявленные требования в части невыполнения обязательств по технологическому присоединению, при этом полагала, что доказательств, подтверждающих моральные страдания не имеется, штраф просила снизить на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дне и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Учитывая надлежащее извещение истца о дате и времени слушания по делу, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает дело при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, выслушав присутствующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 06 апреля 2023 года между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор №151011-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Согласно п. 1 договора АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – жилого дома, площадью 58,6 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>.

По условиям договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения договора (п. 3 договора).

Указанный срок (100 дней) подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства установлен также п. 6 Технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по адресу: <адрес>.

Пунктом 12 договора установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 0 рублей 00 копеек, в связи с чем денежные средства заявителем на счет АО «Краснодаргоргаз» не уплачивались.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору в срок, установленный п.3 договора, 19 июля 2023 года истцом в адрес исполнителя была направлена претензия (исх. №585) по факту ненадлежащего исполнения обязательств по договору о подключении к системе газоснабжения, с требованиями исполнить условия заключенного договора, однако по состоянию на дату подачи искового заявления в суд АО «Краснодаргоргаз» обязательства по договору не исполнило.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", на основании договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением документов и сведений, предусмотренных указанным постановлением.

В соответствии с 6 постановления Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 7 постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 в случае необходимости подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения заявителем подается соответствующая заявка.

Если договор о подключении заключается в бумажной форме, он считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении (п. 49 постановления Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547).

Согласно п. 59 Правил, в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящих Правил.

В соответствии с п. 46 Правил, в случае не направления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.

Принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора, между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Доводы представителя ответчика относительно того, что срок выполнения работ по договору нарушен по причине отсутствия документального подтверждения готовности объекта капитального строительства к подключению уважительной причиной неисполнения АО «Краснодаргоргаз» своих обязанностей перед истцом не является, поскольку обязанность по составлению соответствующего акта о готовности объекта к подключению в соответствии с п. 6 договора возложена на исполнителя АО «Краснодаргоргаз», тогда как заявитель обязан подписать указанный документ в день его составления исполнителем.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства судом установлено, что проектная и исполнительно-техническая документация объекта газификации капитального строительства, расположенного по адресу: <...>, представлены представителем истца в АО «Краснодаргоргаз» 13 апреля 2023 года (вх.№ ВП/2023/3119 от 13 апреля 2023 года), что подтверждает готовность объекта к подключению.

Поскольку сведений об исполнении ответчиком обязательств по договору в период рассмотрения гражданского дела, а также доказательств нарушения сроков выполнения работы вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя суду также не представлено, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании АО «Краснодаргоргаз» исполнить обязательства по договору от 06 апреля 2023 года № 151011-Т.П.(т) в полном объеме подлежат удовлетворению.

Разрешая требования истца о взыскании компенсации морального вреда, суд исходит из того, что истец заказал выполнение работ для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем на сложившиеся между сторонами правоотношения распространяется Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения требования является установленный факт нарушения прав потребителя, что соответствует разъяснениям п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей.

Принимая во внимание, что судом установлено нарушение ответчиком сроков при исполнении договора от 06 апреля 2023 года № 151011-Т.П.(т), суд учитывает характер причиненных истцу нравственных страданий, выраженных в лишении права на благоприятные условия проживания, а также степень вины ответчика, с учетом требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

При этом, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требования истца о взыскании штрафа за несоблюдения в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы присужденной компенсации, поскольку пункт 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Данная норма предусматривает обязанность суда взыскивать штраф с изготовителя от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пункт 1 указанной статьи предусматривает, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Ответственность продавца, как следует из положений п. 3 ст. 13 и ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", наступает в форме возмещения вреда, уплаты неустойки (пени).

Поскольку в рамках настоящего спора требований о взыскании убытков, неустойки истцом не заявлено, суд приходит к выводу, что размер присужденной судом компенсации морального вреда не должен учитываться при определении размера штрафа, взыскиваемого с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, установленных законом.

Руководствуясь ст. ст. 56, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении), взыскании штрафа и компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору от 06 апреля 2023 года № 151011-Т.П.(т).

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 18 декабря 2023 года.

Председательствующий –